...Suyu İnşaatı” yapım işinde, iş eksilişi ve süre uzatımı... ...Şartnamesi (YİGŞ)’nin; “Projelerin uygulanması” başlıklı... ...bakımından özelde, projenin mevcut haliyle gerçekleştirilmesinin... ...şaftlar arasında derinliğin az olması ve işin bitim tarihinin...

...Şartnamesi (YİGŞ)’nin “Projelerin tesliminde gecikme... ...teknik belgelerin yükleniciye tesliminde gecikme olması... ...kısmı veya tamamı için gecikmeyi karşılayacak şekilde... ...kaldırmaya gücünün yetmemiş olması halinde, işi engelleyici... ...uzatımı verilmiş olması halinde, gerçekleştirilmesi... ...anahtar teslimi götürü bedel sözleşmeye bağlanan...

...anahtar teslimi götürü bedel sözleşmeye bağlanan... ...verilmek suretiyle uzatılması halinde, yürürlükte bulunan... ...bitim tarihinin 01/09/2021 olmasına rağmen sahada yeterli... ...Şartnamesi (YİGŞ)’nin “Projelerin uygulanması” başlıklı... Projelerin tesliminde gecikme olması” başlıklı... ...belgelerin yükleniciye tesliminde gecikme olması veya uygulanmak...

Belli edilen günde davacı vekili Avukat …, ...sondaj işinin de yapım işi olması nedeniyle KDV tevkifatının... ...verilmek suretiyle uzatılması halinde, yürürlükte bulunan... ...haksız olarak 18.691,20 TL gecikme cezası kesintisi yaptığını...

...tazminatına hükmedilmiş olması usul ve yasaya aykırı... Bu cezaya, gecikme cezası da denmektedir. ...gereği gibi ifa edilmemesi halinde borçlunun belirli... İkisini bir arada talep etmesi mümkün değildir.

...müvekkilince tahakkuk ettirilen gecikme cezalarının hesabı... ...değerlendirmeye göre ancak tesliminde gecikilen mal değeri... ...süresinde teslim etmemesi halinde, gecikilen her takvim... ...98TL bedelin temerrüt tarihinden itibaren işleyecek avans... ...bir kısmının hükümsüz olması, diğerlerinin geçerliliğini...

...tazminat ve teminat mektubu bedellerinin tahsili istemine... ...yükleniciye teslim edilmesi halinde işe devamın teknik... ...isabetsizlik görülmemiş olmasına göre davalının... ...kapsamında kâr kaybı, gecikme nedenli cezai şart...

...işin %95’inin üzerinde olması gerektiğini belirterek... ...anahtar teslimi götürü bedel sözleşmeye bağlanan... ...kabulün yapılması başlıkları halinde incelenmiş ve değerlendirilmiştir... ...sözleşme eki YİGŞ’nin; “Projelerin uygulanması” başlıklı... ...sorumluluğu Yükleniciye ait olmayan gecikmelerin meydana gelmesi...