...hayatı ve insan faaliyetlerini durduran veya kesintiye uğratan doğal, teknolojik veya insan... Buna göre işin bitmesi gereken tarih 31.12.2016’dır. ...sözleşmesinde belirlenen zamanda tamamlanıp geçici kabule hazır hale getirilmemesi durumunda, gecikilen...

Sözleşmenin imzalanmasını müteakip “idarenin siparişi üzerine” işe başlanacağı (m. ...yönündeki görüş hükme esas alınarak davanın kabulüne karar verilmiş ise de; Davacı ile davalı... ...bulunmadığının tespitine ve müvekkilinin istihkakından kesinti yapmak yolu ile tahsil edilen 64.769,98TL...

...anlaşıldığından, sorumlunun temyiz itirazları kabul edilerek, 590 sayılı Ek İlam ile verilen... ...edildiği, yüklenicinin şartnamedeki söz konusu yıkım tarifini ihale öncesi gördüğü, bildiği... Söz konusu iş, anahtar teslimi götürü bedel ihale edilen bir yapım işidir.

...HÂKİMİ K1'NİN DÜŞÜNCESİ :Temyiz isteminin kabulü gerektiği düşünülmektedir. ...gerek kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme... ...hükümlerine uygun olarak süresi içerisinde işi tamamlamadığı, dolayısıyla taahhüdünü...

...tutarın devam eden geçici hakedişlerde ve/veya kesin hakediş raporunda mahsuplaşma yolu ile... ...TL öngörüldüğü, ancak idare tarafından kabul edilmediği, idarenin talimatı ile hazırlanan... ...Beton Finişeri İle Beton Kaplama Yapılması” işinde; ödenek aktarımı, revize iş programı...

Davalının temyiz isteminin kabulüne; 2. ...hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi veya işi süresinde bitirmemesi hâllerine özgü... ...çekmeye ve karar almaya gerek kalmaksızın kesin teminatın gelir kaydedilmesi ve sözleşmenin...

...değerlendirilerek sözleşmenin feshedilmesi ve kesin teminatın yükleniciye iade edilmesi nedeniyle... 039;un şirketin tek ortağı ve şirketi temsile yetkili kişi olduğu, … ...uncu maddesinde ise; “Mücbir sebep olarak kabul edilebilecek haller aşağıda belirtilmiştir...

...girmesine sebep olacağı gerekçesiyle davanın kabulü ile sözleşmenin 14.2 maddesine davacının... ...imzaladığını, ihale dokümanları hazırlanırken taşıma işini yapacak olan araçların Fatih Sultan ... ...beraberinde tamamlayıcısı olan ahde vefa ilkesini (pacta sund servanda) getirmektedir.

...yapılan yargılama sonucunda davanın kısmen kabulüne, fazlaya ilişkin istemin reddine dair... ...tarihinde yapılmayan iş bedelinden yüklenicinin işi tamamlayamaması nedeniyle yapmaktan kurtulduğu... ...bulunmamasına ve bozmanın şümulü dışında kalarak kesinleşen cihetlere ait temyiz itirazlarının...

...söz konusu yazıda istenilen belgelerin yok kabul edilmesi gerektiği, bu itibarla, söz konusu... Söz konusu işin ihalesi … tarihinde yapılmış ve ihale … üzerinde kalmıştır. ...tasfiye edilmesinde gelir kaydedilmesi gereken kesin teminatın iade edilmesi nedeniyle kamu...