...kabulüne yönelik verilen hüküm süresi içinde davalı vekilince... ...yapılmadığını, davacının fazladan kazı yapıldığı iddiasının...

...ilişkin 20 inci maddesinde “Teminat süresi 18 ay olup, bu süre geçici... ...hesaplanacak kesin teminat tutarından fazlası, tasfiye protokolünün...

...başvurusu hakkında idare tarafından süresi içinde karar alınmaması... ...halinde ise sermayesinin yarısından fazlasına sahip olan gerçek veya...

Sözleşmede işin süresi 750 gün olarak belirlenerek... ...tarihlerde yapılan denetimlerde çalışmaların yetersiz olması...

...gerektirirse, bu yüzden doğacak fazla işçilik ve giderleri idare... Proje değişiklikleri işin süresini etkileyecek nitelikte ise...

...günler için araç ve iş makineleri çalışmadı olarak gösterilecek... ...araçların 7/24 esaslı olarak iş süresince idareye teslim edileceği...

...Transfer niteliğindeki giderlerde, fazla veya yersiz ödemede bulunulması... ...eğitimi, sertifika verilmesi ile çalışma usul ve esasları hakkında...

...tasfiye edildiğini ileri sürerek, fazlaya ilişkin hakları saklı... ...taahhüdünü yerine getirmemesi ve işi süresinde bitirmemesi üzerine...

...ve tarafına ödenen hakedişin fazlaya ilişkin kısmı için alacak... ...hükümlerine göre yüklenilen işi süresinde yerine getirmeyen davacının...

...tarihinde bitirilmesi kabul edilmiş, süresinde bitirilmemesi halinde... ...esine göre “yükleniciye en fazla 60 günlük (cezalı) ek sür...