… taahhüdünde yapımı gerçekleştirilen “… Proje değişikliği sonucunda yapımından vazgeçilen …, ...Kanununun 53 üncü maddesi gereği işleyecek faizleri ile ve temyiz yolu açık olmak üzere ödettirilmesine, oy birliğiyle, karar...

...yapmak kaydıyla, kurye, faks veya elektronik posta gibi diğer yollarla da bildirim yapabilirler.”, ...imalatlarına başlanamadığı, ekip ve ekipman temini ile ayak yapımında gecikilen günler için süre uzatımı verilmesi...

… taahhüdünde yapımı gerçekleştirilen “… Proje değişikliği sonucunda yapımından vazgeçilen …, ...Kanununun 53 üncü maddesi gereği işleyecek faizleri ile ve temyiz yolu açık olmak üzere ödettirilmesine, oy birliğiyle, karar...

Yüklenici bildiriminde, iş üzerinde gecikmeye yol açtığını düşündüğü sebeplerin ayrıntılarını, işin... ...olumsuz hava koşullarından doğrudan etkilenen imalatların yapımının, yapı denetim görevlilerinin talimatıyla durdurulduğu...

Yolu BSK Yapım ve Onarım İşi”nde; yeni birim fiyatların... …” hükmü gereğince, birim fiyat yapımında esas alınan “yılı birim fiyat ve rayiçlerinin...

MUHALEFET ŞERHİ Taraflar arasında 28.03.2012 tarihinde yol yapım ihalesi yapılmıştır. Davacı/yüklenici taraf, işin yapımına başlamış, ancak davalı idarenin ödenek yokluğu...

MUHALEFET ŞERHİ Taraflar arasında 28.03.2012 tarihinde yol yapım ihalesi yapılmıştır. Davacı/yüklenici taraf, işin yapımına başlamış, ancak davalı idarenin ödenek yokluğu...

...mükerrerlik teşkil ederek hesaplamanın yanlış yapılmasına yol açmıştır. ...maddesindeki esaslar birlikte değerlendirildiğinde yeni birim fiyat yapımında kullanılacak yerel rayiçlerin iş programına göre...