Bahsi geçen işe ilişkin sözleşmenin 19. maddesi ile … yüklenimindeki … TL sözleşme... İşin süresi, yer tesliminin yapıldığı tarihten... Yüklenici bu sürelerde faaliyette...

...imzalanan sözleşmenin anahtar teslim götürü bedel sözleşmesi... Kararın açıklanan nedenle bozulması gerekmiştir. maddesi ile 4735 sayılı Yasaya eklenen geçici 4. Davacı yüklenici, davalı iş sahibidir.

maddesinde düzenlenmiştir. ...gerektiği, bütçe ödeneklerinin teslim edildiği söz konusu sorumluların... ...denetçiler tarafından genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin... maddesinin (1) numaralı fıkrasının (d) bendi ile 36.

Asıl davada davacı yüklenici tarafından gecikme... ...olduğu, ancak davacı yüklenicinin işi bu sürede teslim edemediği... ...gecikme cezası , işin süresi , teslim tarihi ...edilmesi gereken 27.09.2006 tarihi ile teslim edildiği 21.05.2007...

“Geçici Kabul Tutanağının Onayı” başlıklı 9. maddesi ile, .. ...edilerek tutanağa geçirileceği; yüklenici tarafından tamamlanması... ...nedeniyle …TL’ye tazmin hükmü verilmiştir.

...tazminine ilişkin hüküm tesis edilmiştir. ...götürü bedel sözleşme ile ihale edilen “… ...alınarak yeni birim fiyat tespitinde yükleniciyle müştereken anlaşma...

...alacaklarının tahsili istemine ilişkindir. ...davanın kısmen kabulüne dair verilen karar, taraf vekillerince... ...olmadığına, uyarılara rağmen yüklenicinin iş programına uygun...

...Bor İşletme Müdürlüğüne teslim edilmesinin istendiği, aksi... DANIŞTAY TETKİK HÂKİMİ … İdare Mahkemesi'nce verilen … tarih ve E:…, ...edilebileceğinin açık olduğu, yüklenicinin mücbir sebep iddiasıyla...

Yüklenicinin görüş ve talebi... ...fiyatlandırılmasının daha doğru yapılabileceği değerlendirilmektedir... ...eder” hükmü gereği, anahtar teslim götürü bedel sözleşme... toplam bedel üzerinden akdedilmiştir.

...göre 13/01/2021 tarihinde ihale edilerek 4735 sayılı Kamu İhale... ...ilişkin görüşü; İşin anahtar teslimi götürü bedel sözleşme... ...dahil olup olmadığı hususunda yüklenici ile idare arasında oluştuğu... TL ) toplam bedel üzerinden akdedilmiştir.” 6.2.