...Fen Kurulu’na gönderilmesine yönelik olarak yüklenici tarafından idarelere verilen itiraz dilekçelerinin idarelerce, en geç otuz gün içerisinde Yüksek Fen Kurulu’na gönderilmesi gerektiği, bu süre içerisinde idarelerce Kurulumuza gönderilmeyen itiraz dilekçeleri sebebi ile tarafların leh ve aleyhine bir takım hukuki sonuçların doğma ihtimali...

... olduğu, ihale sürecinin beklenenden uzun sürmesinden kaynaklanan bu durumun firmaları aleyhine maddi sonuçlar doğurduğu ifade edilerek, ödenek dilimlerinin iş programıyla uyumlu ... düzeltilmesinin istendiği, düzeltilerek sunulan iş programının 09/12/2021 tarihinde onaylanarak yükleniciye tebliğ edildiği, işin sözleşmesi ve idari şartnamesinde ödenek dilimlerinin sözleşme ...

...süre verilmesine rağmen işin bitirilmediği, bu nedenle davalı idare tarafından, davacı aleyhine sözleşme bedeli üzerinden günlük olarak hesaplanan 1.494.423,00 TL ceza tahakkuk... Ancak bu gecikme otuz günü geçtiği takdirde idare, yüklenici hesabına eksiklerin giderilmesini kendisi yaptırabilir.

Bu sürenin aşılması halinde yüklenicinin itiraz hakkı kalmaz. Bu hükümler yüklenicinin özel olarak ihbar yükümlülüğünü düzenlemiştir. ...kendisinden ifanın istenmesini dürüstlük kurallarına aykırı düşecek derecede borçlu aleyhine değiştirir ve borçlu da borcunu henüz ifa etmemiş veya ifanın aşırı ölçüde...

bentte açıklanan nedenlerle asıl ve birleşen dosya davacısı yüklenicinin tüm, davalı ... aleyhine açılan davaların pasif husumet ehliyeti yokluğundan reddine, davalı ... Asıl ve birleşen davalarda davacı yüklenici, davalı ...

...müvekkiline -yani yüklenicilere- imzalatıldığını, HİGŞ ve sözleşmelerin genel işlem koşulu niteliğinde olduğunu, Hizmet İşleri Genel Şartnamesi'nin tek taraflı olarak hazırlanarak karşı tarafın/müvekkilin pazarlık dışı bırakılması sebebiyle sözleşme özgürlüğünün engellendiği ve güç dengesinin müvekkili firma aleyhine bozulduğunu...

...teklifin sıfır kar içerdiği ve çalışanların mağduriyetine neden olacağı, dolayısıyla yüklenicinin vazifelerini yerine getirmekte sıkıntı yaşayacağını ifade etmiştir. … firması tarafından İdare (Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı) aleyhine bu kapsamda tazminat davası açılmamıştır.

...Köprüsünün zorunlu olarak kullanılması sonucu oluşan otoban ve köprü geçiş ücretleri yüklenicinin tanzim edeceği yansıtma faturası ile belgelenmesi şartıyla, idare tarafından... ...kendisinden ifanın istenmesini dürüstlük kurallarına aykırı düşecek derecede borçlu aleyhine değiştirir ve borçlu da borcunu henüz ifa etmemiş veya ifanın aşırı ölçüde...