Son olarak, İlamda yüklenici firmanın soğuk su musluğu takılması imalatını yaptırmış olduğu taşeron firmaya ödenen bedel (KDV hariç … TL olan muslukların, %

Yüklenici itirazları, sözleşmeyi düzenleyen idarelere, kesin kabul aşaması tamamlanıncaya kadar yazılı olarak yapılır.

Söz konusu incelemelerde işin geçici kabule hazır olmadığı ve eksikliklerin olduğu tespit edilmiş yükleniciye işyerinde ve yazılı olarakta bildirilmiştir.

Davacı yüklenici, davalı ise iş sahibidir.

...boşaltıldığı gün olan … Pazartesi günü fiilen yer teslimi yapıldığı, Buna göre yüklenici idareden kaynaklanan bir nedenle işe ...

Yüklenicinin görüş ve talebi; İdarece, Birim Fiyat Tariflerinde “…yüklenici karı ve genel giderler dahil tünelin (1) m imalat fiyatı (TL/m)” ifadesinin...

...usuller çerçevesinde yüklenici ile birlikte tespit edilen yeni birim fiyatlar üzerinden yükleniciye ödenir.

Ancak, işin bitiminde bu devre dikkate alınmaz ve İdare Yükleniciden teknik şartları yerine getirerek işi tamamlaması için bu dönemde çalışmasını isteyebilir.

Yapılan işlerin bedellerinin ödenmesinde, yüklenicinin teklif ettiği toplam bedel esas alınır.”,

kaynaklanan süre uzatımları ile ilgili olarak idare ile yüklenici arasında oluştuğu belirtilen anlaşmazlığın karara bağlanmasıdır.