Bu karar, karar tarihini izleyen beş gün içinde yükleniciye bildirilir. Gelir kaydedilen teminatlar, yüklenicinin borcuna mahsup edilemez.

Yapılan işlerin bedellerinin ödenmesinde, yüklenicinin teklif ettiği toplam bedel esas alınır.” hükümleri,  “

Bu iki husus dikkate alındığında, gerek idaresinin ve gerekse yüklenicinin üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmedikleri anlaşılmaktadır.

Hakediş raporu, yüklenici veya vekili tarafından imzalandığı tarihten başlamak üzere 30 gün içinde tahakkuka bağlanır.

tüm giderleri yükleniciye aittir. tüm giderleri yükleniciye ait olup teklif fiyata dahil edilecektir. tüm giderleri yükleniciye aittir.

Yüklenici, işlerin devamı sırasında gerekli görülecek bu değişikliklere uygun olarak işe devam etmek zorundadır.

(6) Yüklenici idarece onaylanmış iş programına aynen uymak zorundadır.

...idaresince verilen süre uzatımlarına bağlı olarak fiyat farkı hesaplanması hususunda, yüklenici ile idaresi arasında oluşan anlaşmazlığın karara bağlanması talebidir.

6) Yüklenici idarece onaylanmış iş programına aynen uymak zorundadır. … nolu hakedişlerle yükleniciye toplam … (

Davalı yüklenici, bu ihtara karşı verdiği 07.08.2018 tarihli dilekçesinde işin geçici kabule hazır olduğunu bildirmiştir.