...avans karşılığı şimdilik 1.100.000,00 TL, cezai tazminat karşılığı şimdilik 100,00... ...sözleşmesi niteliğinde olan bu sözleşmede davacı yüklenici, davalı iş sahibidir.

...artış ve iş eksilişi yapılması konusunda yüklenici ile idare arasında yaşanan anlaşmazlık... ...nedeniyle taş dolgunun öngörülemediği, taş dolgu bedelinin iş artışı kapsamında ödenmesi gerektiği... ...kabul işlemleri, gecikme halinde uygulanacak cezalar, yaptırılabilecek ilave işler ve iş...

...ihale dokümanında belirlenen oranda gecikme cezası uygulanmak üzere, idarenin en az on gün... ...nakte çevrilen teminat mektubu ile sözleşme bedelini idareden talep edebileceği gerekçesiyle... ...ayıp veya eksiklik olması durumunda bunun yüklenici tarafından üstlenileceği; 33.1...

TL) ödenmesi gereken toplam fatura bedelini (… ...8 sayılı kanun , gecikme bedeli , gecikme cezası , ihmal , kamu zararı , kasıt , kusu...

...kesintilerinin, gecikme cezası ve teknik personel cezası kesilmesi nedeniyle hakedişlerden yapılan... maddesinde yüklenicinin fiyat farkı talebinde bulunamayacağının... ...dışı imalât olarak belirlenen imalâtların bedeli üzerinden davanın kabulüne karar verilmiş...

...bildirilerek, bir defaya mahsus olmak üzere ceza uygulamaksızın, beş gün süre verilir... … (6) Yüklenici idarece onaylanmış iş programına aynen uymak zorundadır. Bu iş için sözleşme bedeli üzerinden; ödenek tespit olunmuştur.

...0,06’sı (onbinde altısı) oranında gecikme cezası uygulanacağı hüküm altına alınmıştır... ...belirtildiği üzere, gecikilen her gün için sözleşme bedelinin %0,06’sı oranında gecikme cezasının... Belediyesi ile Yüklenici ….

Bu inceleme sırasında yüklenicinin veya vekilinin de hazır bulunması gereklidir. ...kısımlarının bedelleri toplamının işin sözleşme bedelinin yüzde beşinden fazla olmamasına bağlıdır... ...bu tarihten itibaren sözleşmesinde belirlenen cezalı çalışmaya ilişkin hükümlerin ve diğer...