...tazminini, teminat mektubunun paraya çevrilmesi, ceza kesintisi uygulanması ve teminat kesintilerine... Asıl davada davalı vekili, yüklenicinin verilen ilave süreye rağmen işi... ...oranı arasındaki farkın (%6,7845) hak ediş bedeli olarak tahsilini talep etmiştir.

...mektubunun güncellenmesi nedeniyle oluşan alacak, yükleniciye yapılan fazla ödeme, gecikme cezası... ...reddine, davacının sözleşme dışı imalât bedeli isteminin kabulüne, birleşen 2012/317...

...hesaplanmış, bu tutardan 21 no.lu hakedişin (yükleniciye ödenen son hakedişin) bağlı olduğu... ...ihale dokümanında belirlenen oranda gecikme cezası uygulanmak üzere, İdarenin en az on gün... ...fiyat farkı olarak ödenecek bedelin, sözleşme bedelinde artış meydana gelmesi halinde bu artış...

...Yapım İşi’nde; 420 gün olan işin süresinin yüklenicinin talebiyle 350 gün olarak değiştirilip... ...maddesinde; “Sözleşme imzalandıktan sonra, sözleşme bedelinin aşılmaması ve idare ile yüklenicinin... ...işin 350 gün içinde bitirilemediği durumda, cezai şartların yine 350 güne göre hesaplanması...

...getirilme zorunluluğu ifade edilmiş, aksi durumda cezai işlemlerin uygulanacağı belirtilmiştir... ...masraflarının 26 gün esas alınarak ödeneceği, yüklenicinin İş Kanunu, Sosyal Sigortalar ve...

...belgelerin, b) Devredilen işlerde ilk sözleşme bedelinin en az % 80’inin tamamlanması şartıyla... ...yurt dışında gerçekleştirilen işler ile alt yükleniciler tarafından gerçekleştirilen işlerin... ...teslim edileceği yer: DİYARBAKIR KAMPÜS AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU AMBAR DEPOLARINA TESLİM EDİLECEKTİR...

...ihale dökümanında belirlenen oranda gecikme cezası uygulanmak üzere, idarenin en az 20 gün... ...raporunda tespit edilen 60.004,00 TL güçlendirme bedeli ile davacının ikinci defa ihale yapması... Maddesinde yüklenicinin taahhüdünü ihale dökümanı...

...mağduriyetine neden olacağı, dolayısıyla yüklenicinin vazifelerini yerine getirmekte sıkıntı... ...tarafından idari soruşturma yürütülmüş, cezai süreç işletilmiştir. ...bulunulması, d) İş, mal veya hizmetin rayiç bedelinden daha yüksek fiyatla alınması veya...