Bütün bu işlere ait her türlü sorumluluk yükleniciye aittir.” denilmektedir. ...geçici trafik işaretlemesi yapılması işlerinin bedeli sözleşmede aksine bir hüküm bulunmadığından...

iş artışı , iş azalışı , sözleşme bedeli ...zarar ve ziyan talep edilebildiği gibi, gecikme cezası da kesilmekte ve teminatlar gelir kaydedilmektedir... Yüklenici veya vekili hazır bulunmadığı takdirde bu husus tutanakta belirtilir.

...tarafından farklı tarihlerde talep edilen, fakat yüklenici tarafından süresinde temin edilmeyen... ...takvim günü için teslim edilmeyen kısmın bedelinin onbindebeş oranında gecikme cezası... gecikme cezası , kısmi alım , teslim edilmeyen mal kısmı

...ücret ve/veya yan ödemelerin, ödenmeyen kısmı yüklenicinin hakedişinden kesileceği ve tabi... ...gün için ayrı ayrı olmak üzere sözleşme bedelinin binde 5’i oranınca ceza kesileceğinin... ceza kesintisi , hakediş ödemeden ücret ödenmesi , işçi ücret ödemeleri

...gereken ceza olarak hesaplandığını, davacı yüklenicinin 1.185.00,00 TL hakediş alacağından... ...davacı idareye borçlu olduğunu belirterek bu bedelin tahsilini talep etmiştir. ceza süresi , geçici kabul eksiklikleri , gecikme cezası

Davalı idare, davacı yüklenicinin ısı geri kazanım cihazını yapmadığı... eksik iş , Geçici kabul , geçici kabul eksiklikleri , gecikme cezası ...gecikme cezası ve ısı geri kazanım cihazı bedeline ilişkindir.

...Teknikeri İçin günlük gecikme cezası (sözleşme bedeli x %0.06 (on binde altı)) nın ½ si TL... Yüklenici, verilen süre içerisinde yeni bir teknik personel bildirmeye mecburdur. Aksi halde, teknik personel için sözleşmesinde öngörülen günlük cezalar uygulanır.

...kalemden oluşan eksikliklerin giderilmesi için yükleniciye 30 gün süre verilmiştir. ...günlük sürenin her bir günü için sözleşme bedelinin (fiyat farkları dahil) ‰0,3’ünün... Belirtilen nedenlerle gecikme cezası kesilmemesi sonucu oluşan toplam …..