...hakedişten sonra yapılıp ödenmeyen imalât bedelinin tahsili istemine, birleşen dava ise... ...bitirilmediği takdirde geçen her takvim günü için yüklenicinin hakedişinden sözleşme bedelinin... cezai şart , Geçici kabul , geçici kabul tutanağı , gecikme cezası

...gecikme cezasının kaldırılarak ödenmeyen iş bedeli alacağının tahsili istemine ilişkindir... ceza süresi , gecikme cezası , ihtar , ihtarlı süre ...tarihinde taraflarca imzalanan sözleşme ile davacı yüklenici, davalı iş sahibine ait fabrikada...

...uygulanacak gecikme cezası konusunda idaresi ile yüklenici arasında uyuşmazlık oluştuğu anlaşılmakta... ...hazır hale getirildiğinden 35 günlük gecikme cezası kesilmesi gerektiğine, İlişkin bulunmaktadır...

...fiyat tespiti yapılıp yapılamayacağı hususunda yüklenici ile idare arasında anlaşmazlık oluştuğu... İşe ait sözleşmenin, “Sözleşmenin türü ve bedeli” başlıklı 6 ncı maddesinde; “6.1.

...borunun piyasa rayicinden daha yüksek bedelle yükleniciden mal alımı şeklinde satın alınması... TL’lik birim fiyatın, boru rayiç bedeli olarak kabul edilmesi mümkün değildir.

Davacı yüklenici, davalı ise iş sahibidir. maddesinde sözleşmenin konusu, 5 maddesinde ihale bedeli, 6.

Davacı vekili, müvekkili ile davalı yüklenici arasında Sesli-Görüntülü Kayıt... Taraflar arasında imzalanan sözleşmenin cezaya ilişkin olarak 16. ...verilmemesi halinde geçen her gün için sözleşme bedelinin %0,2 (binde iki)'si oranında ceza...

2-Davacı yüklenici ile davalı ... ...olarak kaydedilen iki adet kesin teminat mektubu bedeli için 2.231.170,68-TL olmak üzere toplam... ...zarar kapsamında kâr kaybı, gecikme nedenli cezai şart istenmesi ve iş sahibi tarafından...

...Sosyal Güvenlik Kurumu Prim ve İdari Para Cezası Borçlarının Hakedişlerden Mahsubu... tarihli son hakediş ve eklerinin incelenmesinde, toplam hakediş bedelinin ... TL olduğu, yükleniciye ödenecek tutarın ...

...idareye zarar verecek fiil ve davranışlar ya da yüklenicilerin iş veya mesleklerinden dolayı... İş bu ceza tutanaklarına istinaden 4734 Sayılı Kanunun 10. ...ve 16.1.2’nci maddeleri gereğince sözleşme bedelinin binde 1’i oranında 2 adet ceza kesilmesine...