...Üniversitesi (Aktaş Köyü)” gerekçesiyle hakedişlerle Aralık 2021 öncesi ödemesi... ...günleri ile sözleşmesinde belirtilmiş ise, iklim şartlarından dolayı çalışmaya... ...değişikliğinden dolayı yüklenici firmaya 195 gün ek süre verilerek 3 üncü... Yüklenicinin görüş ve talebi; Yüklenicinin 10/03/2022 tarihli dilekçesi...

...esinin görüş ve değerlendirmesi ise; Sözleşmenin 23.3 üncü maddes... ...ediş dilekçesine istinaden 1 inci hakediş çalışmaları esnasında inşaat... Yüklenicinin görüş ve talebi; Sözleşmesine...

...miktarının çarpımı sonucu bulunan bedel yükleniciye ödenmiştir. ...tespitinde yüklenici ile uyuşulamaz ise, taraflarca anlaşmazlık tutanağı... ...tablosunda düşüldüğünden ve bu düşüş hakediş raporuna yansıdığından, sorgu...

...hakedişlerden yapılan tevkifatların, bakiye hakediş bedellerinin fazlaya ilişkin... ...tespit edildiğini, durumun davacı firmaya bildirildiğini, 25.04.2014 tarihli... ...kesin hesap yapılması talep edilmiş ise de; geçici kabul tutanağı ve kesin... maddesinde yüklenicinin fiyat farkı talebinde...

...bulunmadığından davanın reddine karar verilmiş ise de karar somut olaya ve yasaya uygun... ...niteliğinde olan bu sözleşmede davacı yüklenici, davalı iş sahibidir. ...alacağının tümünü veya bir bölümünü alamazsa, borçlu, kendisine hiç bir kusurun... ...sonucunda, fesih işlemiyle davacı firmaya verilen ihalenin, bu kez Ankara...

...hakkıda cezai işlem uygulandığı ve hakedişlerinden kesinti yapıldığı... ...tarafından belgelendirilmesi şartının yüklenici tarafından yerine getirilmemiş... ...uçağın kiralanması için görüşülen firmanın sebep göstermeksizin uçağı... ...euro, TC-KLC kuyruk isimli uçak için ise 594.528 euro gecikme cezaları kesildiğini...

...farklı tarihlerde talep edilen, fakat yüklenici tarafından süresinde temin... ...üncü maddesinin 1 inci fıkrasında ise; “İhtiyaç duyulan mal miktarı... ...teşkil etmeyeceğinden, yüklenici hakedişlerinden zamanında teslim edilmeyen... ...Alımı İşinde Belediye ile yüklenici firma arasında imzalanan Sözleşme’nin...

...hakedişte (n=1) olmak üzere (n) inci hakedişte, fiyat farkı hesabında kullanılan... giderleri yükleniciye ait olacaktır. ...teklifinin hizmete ilişkin olması halinde ise bu hizmetin birim fiyatının, tutanakta... ...yansıtan En Yüksek İşlem Hacimli 8 Firmanın Akaryakıt Fiyatlarına İlişkin...

hakedişin 19/11/2009 tarihinde 2. ...çalışma sonrasında tekraren yüklenici firmadan 15/12/2011 tarih ve 243055 sayılı... ...b) bendi ile 21 inci maddeye göre ise tespit tarihi itibariyle sözleşme... Gelir kaydedilen teminatlar, yüklenicinin borcuna mahsup edilemez.

...zorunluluk olan tüm hükümler Yüklenici Firma Tarafından Karşılanacaktır... ...Fiyat Farkına İlişkin Esaslar’da ise: “( ...hakedişte (n=1) olmak üzere (n) inci hakedişte, fiyat farkı hesabında kullanılan... Yüklenici personellerine aşağıda  belirlenen  ücreti verecektir.