...mevzuat hükümlerinden hizmet alımı ihalelerinde fiyat farkı hesaplamasına... ...saatinin tamamı idarede kullanılmayan işçiliklerin ağırlık oranı... ...verileceğinden gerekli giderler yükleniciye ait olup teklif fiyata... ...başvuruya konu ihalede fiyat farkı ödenmesi hususuna ilişkin olarak...

...koşullarının da etkisi ile malzeme ve işçilik fiyatlarında oluşan... ...yaşanılan gecikmeye bağlı olarak yüklenicinin fiyat farkı hesaplanması... “Fiyat farkı ödenmesi ve hesaplanması şartları... ...fıkrasında; “Bu esaslara tabi yapım işi ihalelerinde fiyat farkı uygulanabilmesi...

...şekilde hesaplanamayacağı ve yükleniciye ödenemeyeceği anlaşıldığından... ...mevzuat hükümlerinden hizmet alımı ihalelerinde fiyat farkı hesaplamasına... ...saatinin tamamı idarede kullanılmayan işçiliklerin ağırlık oranı... ...başvuruya konu ihalede fiyat farkı ödenmesi hususuna ilişkin olarak...

...fiyatının düşeceği, bunun da yükleniciyi zarara uğratacağı... ...Bu Esaslara tabi hizmet alımı ihalelerinde fiyat farkı uygulanabilmesi...

...kaydırılmasının istendiğini, müvekkili firmanın sözleşme dışı alanda... ...sonucu 14.06.2014 tarihinde bir işçinin hayatını kaybettiği... ...şerhine rağmen ödeneğin davacıya ödenmesinin zımmi kabul niteliğinde... ...maddesine göre ihtara rağmen yüklenicinin taahhüdünü sözleşm...

...muayene ve testleri yaptıracak ve işçilik, malzeme, tesis, ekipman... Yüklenici bunun için ek bir ücret talep etmeyecektir. Masraflar firmaya aittir.

...hesaplanan KDV tutarlarının geç ödenmesi nedeniyle süre uzatımı... ...belirlenmesi konusunda İdaresi ile yüklenici arasında uyuşmazlık...

...tarihinden sonra yüklenici, müşavir firma ve idaresince müştereken... ...uzatımı konusunda İdaresi ile yüklenici arasında uyuşmazlık... ...apılan işlerin bedellerinin ödenmesinde, yüklenicinin teklif...

Yüklenici, halen çalıştırdığı... Ödemek zorunda olduğu bu işçilik alacaklarına ilişkin... ...UH.II-1035 nolu kararı) Yemek ihalelerinde çalışacak kişilerin... ...İşçilerin Kıdem Tazminatlarının Ödenmesi Hakkında Yönetmelik...

...malzemenin alt ünitelerinin tedarikçi firması tarafından Covid-19 salgınından... ...sözleşme hükümlerine göre, yüklenici tarafından yasal teslim...