...gibi nedenlerle fiyat farkı verilmesi talebinde bulunamayacağı... ...Mahkemece uyarlama isteminin kabulüne dair verilen karara karşı... ...gecikme, numunelerin incelenmesinde geçen süre, hakedişlerdeki gecikme... Davacı yüklenici, davalı iş sahibidir.

...edimini yerine getirmemesi üzerine yüklenici davacı şirket ile... ...başlangıç süresinden bir hayli zaman geçtikten sonra 29/03/2021 tarihinde... ...dolayı bu hususun mücbir sebep kabul edilerek sözleşmenin feshedilmesi... ...katılmaktan yasaklılık kararı verilmesinin hakkaniyete aykırı...

...şekilde feshin iptâline karar verilmesi mümkün değildir (Yargıtay... Mahkemece davanın kısmen kabulü ile davalı tarafından... ...Başkanlığı'na devredilmiş ve adı geçen başkanlıkça 05.09.2014... 2-Davacı yükleniciler ile ...

...anlaşıldığından tazmin hükmü verilmesi hukuka aykırıdır.... Yüklenici ... ...yedek üyelerden oluşan muayene ve kabul komisyonları kurulur. ...belirtilmek kaydıyla komisyonca geçici kabul yapılır. Bu durumda geçici kabul yapılmamış sayılır.” “

...tarihinde yapılmış olup aradan geçen sürenin 35 gün olduğu... ...verilmesi gerektiği bilirkişilerce kabul edilmiştir. ...gecikme süresi, dolayısıyla verilmesi gereken süre uzatımı... maddesinde, yüklenicinin sözleşmenin yapılmasından...

...aykırı olarak süre uzatımı verilmesi ve bu süreler için kesilmesi... ...belirlenen zamanda tamamlanıp geçici kabule hazır hale getirilmemesi... ...verilebilmesi için, mücbir sebep olarak kabul edilecek durumun; a) Yüklenicinin... Yapım İşi”nde yüklenici ... ...yüklenicinin talebine cevaben yoğun geçen kış şartlarını dikkate... Yapım İşi”nde, yüklenici ...

...aykırı olarak süre uzatımı verilmesi ve bu süreler için kesilmesi... ...belirlenen zamanda tamamlanıp geçici kabule hazır hale getirilmemesi... ...verilebilmesi için, mücbir sebep olarak kabul edilecek durumun; a) Yüklenicinin... Yapım İşi”nde yüklenici ... ...yüklenicinin talebine cevaben yoğun geçen kış şartlarını dikkate... Yapım İşi”nde, yüklenici ...

Nitekim mahkemenin kabulü de bu yöndedir. ...Muhakemeleri Kanunu’na eklenen “Geçici madde 3” atfıyla uygulanmakta... ...sözleşmeyi feshedip ifa talebinden vazgeçtiğinden cezai şartı talep... ...gerekirken, yazılı şekilde karar verilmesi usul ve yasaya aykırı... ...yazıcının teslimi için davalı yükleniciye 10.12.2011 tarihine...

...sözleşmesinden kaynaklanmakta olup, davacı yüklenici, davalı ise, iş sahibidir... ...birlikte davalıdan tahsiline karar verilmesini, dava etmiştir. ... ...çözüm istediğini, bu isteğinin kabul edilmediğini, bu durumun... ...süre içerisinde tamamlayarak geçici kabule hazır hale getirmek...