...yılı temmuz ayına kadar süre verilmesinin talep edildiği, bu... ...edildiği, süre uzatımı isteğinin kabul edildiği, bu tarihten sonra... ...doğrudan veya dolaylı veya alt yüklenici olarak, kendileri veya... ...kamu ihalelerine katılmaktan geçici veya sürekli yasaklı...

...tazminatının davalıdan tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmiştir... ...söz konusu işle ilgili geçici kabulün 03.06.2010 tarihinde, kesin... Davacı yüklenici, davalı ise iş sahibidir. ...bağlandığını, 27.05.2009 tarihinde geçici kabul tutanağının idarece... Bahsi geçen bu maddelerden 14.

...tarihten sonraki 60 gün içinde yüklenicinin idareye yazılı... quot;Geçici kabul başlıklı 41. ...arasında yerinde yapılan Geçici Kabul çalışmaları kapsamında... maddesiyle 4735 sayılı Kanun'a eklenen Geçici 4. ...uyarınca 300 gün ilave süre verilmesi talebinde bulunduğu; davacı...

Davacı yüklenici, davalı işsahibidir. Mahkemece, davanın kısmen kabulü ile, 105.763,22 TL alacağın... ...davanın kısmen kabulüne karar verilmesi gerekirken yanlış değerlendirme... ...taleplerinin saklı kalmak kaydı ile geçici kabul tarihinden itibaren...

...verilmesi ile ilgili olarak idare ile yüklenici arasında anlaşmazlık... ...inceleme ve değerlendirmesine geçilmiştir. ...konusu işin yerine getirilmesinin geçici veya sürekli olarak, kısmen... ...gün içinde tamamlayarak geçici kabule hazır hale getirmek zorundadır... ...gecikmelerden dolayı süre uzatımı verilmesi, Yönündedir.

...kullanacağı yerlerin bedelsiz olarak verilmesi sözleşme veya eklerinde... ...gerektirdiği takdirde bu işlemler (geçici işgale ilişkin harita... ...bazı yapım işlerini üstlenen yüklenicinin İdareye ait şantiye... ...sahalar ile hizmet yollarının geçeceği yerleri, her türlü... ...teknik deneylerin giderleri, d) Kabul heyetlerinin gerekli gördüğü...

...tarihi izleyen yirmi gün içinde Yüklenicinin İdareye yazılı... ...yüklenici müracaat süresini geçirdikten sonra süre uzatımı... ...belirlenen zamanda tamamlanıp geçici kabule hazır hale getirilmemesi... ...gün içinde tamamlayarak geçici kabule hazır hale getirmek zorundadır... ...yapılamadığı gerekçesiyle süre uzatımı verilmesi ve bu süreler için kesilmesi...

...idare tarafından yapılacağı ve yüklenicinin kesin teminatından... ...eksik ve kusurların giderilerek geçici kabul tutanağının onaylanmasından... ...kabul tarihine, diğer işlerde kabul tarihine veya varsa garanti... Kısmi teklif verilmesine imkân tanınan ihalelerde... ...malzemesi kötü işlerin bedelleri, geçici hakedişlere girmiş olsa...

...olmaması mücbir sebep olarak kabul edilerek işin tamamlanması... Süre uzatımı verilmesi, sözleşmenin feshi... ...arasındaki bedel farkının % 5'i geçici kabul tarihindeki fiyatlar... ...neticesinde iş eksilişi kapsamında yükleniciye yersiz ödemede bulunulması...