...sözleşmesinden kaynaklanmış olup, yüklenicinin temerrüdü sonucu... ...ihale ile yeni bir yükleniciye verilmesi halindeki ihale bedeli... ...güncellenmiş teminat miktarı eklenip, geçici kabul kesintileri mahsup... Mahkemece davanın kısmen kabulüne dair verilen karar, davacı...

...durumu, c) Tahmin edilen bedeli, geçici teminat miktarı ve kesin... ...ettiği iş bölümünü bitiren alt yüklenicilere, mimar veya mühendis... sayılı yazıda geçen ... Davacıların temyiz isteminin kabulüne; 2. ...verilmesinin mümkün olmamasına rağmen verilmesinin hukuken de isabetsiz...

Yüklenici bu işe ilişkin olarak ... ...ve ek kesin teminatların geri verilmesi” başlıklı 13’üncü... ...süresinin dolması durumunda geçerlilik süresi dolan kesin... ...nakit olarak İdareye ödemeyi kabul ve taahhüt eder. ...malzemesi kötü işlerin bedelleri, geçici hakedişlere girmiş olsa...

...yazıları, imalât öncesi ve sonrası kabul heyeti tespiti ve onaylama... ...tarihli geçici kabul tutanağı ile geçici kabul işlemlerinin 11... ...yapılması talep edilmiş ise de; geçici kabul tutanağı ve kesin... maddesinde yüklenicinin fiyat farkı talebinde... ...belirlendiğinden bu rapora göre karar verilmesi doğru olmamıştır...

...yazısı ve eklerinden özetle; adı geçen idare tarafından 4734 sayılı... Yüklenicinin görüş ve talebi... ...kaynaklanmadığı ve süre uzatımı olarak verilmesi gerektiğine ilişkin... ...Dörtyüz) gün içinde tamamlayarak geçici kabule hazır hale getirmek...

...günlük brüt 13 TL yol bedeli verilmesinin öngörüldüğü,  ayrıca... ...firmanın teklifinin de ihale tarihinde geçerli olan asgari ücretin altında... ...Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 23 ve 24 üncü maddeleri... ...isteklilerin teklif bedelleri varsa yüklenici karı ile aşağıdaki... ...ayni giderler teklif bileşeni kabul edilir.

...maddesinde aynen “…Yüklenicinin geçici hakedişlere itirazı olduğu... maddesi kapsamında geçersizliğinden de söz edilemez. ...yazarak imzalaması gerektiği, eğer yüklenicinin, hakediş raporunun... ...belirterek kararın bozulmasına karar verilmesini talep etmiştir. ...neticesinde 10.01.2017 tarihinde işin kabulünün gerçekleştirildiğini...

...eksilişi yapılması konusunda yüklenici ile idare arasında yaşanan... ...uzatılması ve ödenek aktarılması, geçici ve kesin kabul işlemleri... ...sözleşmeyi düzenleyen idarelere, kesin kabul aşaması tamamlanıncaya... ...hakkında Kurulumuzca bir karar verilmesine yer olmadığına, 05... ...görüş talep edilmiş ise de, adı geçen Kanun’un Ek 2 nci maddesi...

...konusu ile ilgili olarak bir görüş verilmesine yer olmadığı görüşüne... ...uygulanacak gecikme cezası hususunda, yüklenici ile idaresi arasında... ...uzatılması ve ödenek aktarılması, geçici ve kesin kabul işlemleri...

...beyan edilmediği ve 1 isteklinin geçici teminata yönelik sunduğu... ...isteklilerin teklif mektubu ve geçici teminatlarının usulüne...