...sözleşme konusu iş sebebiyle verilip geçici kabul aşamasında 1/2... ...geçen her takvim günü için yüklenicinin hakedişinden sözleşme... ...yapılmış olup, iş sahibinin geçici kabul tutanağında cezai... ...kabulüne, birleşen davanın kabulüne, davacının tazminat...

...manevi zararların tahsiline karar verilmesi istemiyle açılmıştır... ...2003 ve 04.12.2003 tarihlerinde geçici kabulü yapılmış ise... ...kabulle kesin kabul arasında geçecek süre teminat süresidir... ...imalât saptandığından kesin kabul yapılmadığını belirterek... ...tutanağının onaylanmasıyla ve yüklenicinin bu işten dolayı...

...yatırılmadığı, davalının temyiz dilekçesinin Davacı davasında... ...yapılıp idareye teslim edildiğini, geçici kabul tarihinden itibaren... ...davanın 276.717,00 TL üzerinden kabulüne karar verilmiştir.... ...bekler, ya da gecikme otuz günü geçerse ceza uygulamasına devam... ...üzerinden sözleşme imzalanıp yükleniciye 256.060,00 TL ödendiğini... ...inceleme ile davanın kabulüne karar verilmesi doğru olmamış, bozulması...

yükleniciye aittir.” hükmü yer almaktadır. ...emniyet tedbirlerinin alınması ve geçici trafik işaretlemesi yapılması... ...müteselsilen ödettirilmesine karar verilmesi gerekmekte ise de, bu... ...işe ait Sözleşmenin “Trafiğe Geçit Temini, İşaretler ve Bariyerler...

...olayı sonucunda oluşan zararın yüklenicinin sorumluluğunda olup... ...inceleme ve değerlendirmesine geçilmiştir. ...işe başlama tarihinden geçici kabul tarihine kadar geçen süre... ...periyodik bakım hizmetlerinin verilmesine ve gerekli hallerde... ...İhale Sözleşmeleri Kanunu’nun Geçici 4 üncü madde hükmüne...

...yazısı ve eklerinde özetle; adı geçen idare tarafından 4734 sayılı... ...Belgesi” ile söz konusu işin geçici kabule hazır olduğunu... ...tespit edilen fiyatın iki tarafça kabulü zorunludur….”, Yüklenicinin görüşü ve talebi...

...olduğu,  kesin kabulün geçici kabul itibar tarihinden itibaren... ...ve abone bağlantı bedeli ile geçici kabulden sonra kesin kabul... ...yazısı ve eklerinde özetle; adı geçen idare tarafından 4734 sayılı... ...beraber değerlendirildiğinde; yüklenicinin her hangi bir başvurusu...

quot;Geçici teminat başlıklı 33. İstekli, İdarenin bu talebini kabul veya reddedebilir. quot;Geçici teminat başlıklı 26. ...alınması sebebinin (kesin teminatın verilmesi) bu hâliyle sona erdiği... ...ihale komisyonu kararı ile işin yüklenicisinde değişiklik olacağından...

...yazısı ve eklerinden özetle; adı geçen idare tarafından 4734 Kamu... ...incelendiğinde, sözleşme konusu işin geçici kabulünün 30/05/2019 itibarıyla... ...eklenmesi hususlarında idare ile yüklenici arasında oluştuğu... Kesin Kabul” başlıklı 6.2.

...edildikten sonra oluşturularak kabul yapılması için karar alınarak... ...yazısı ve eklerinde özetle; adı geçen idare tarafından 4734 sayılı... ...uzatımı konusunda İdaresi ile yüklenici arasında uyuşmazlık... ...bulunmadığından dolayı süre uzatımı verilmesi mümkün değildir. ... ...sebebiyle işin bitim tarihi ile geçici kabul yapılması için...