...tesbit ettirmiş, daha sonra işin geçici kabulünü yapmıştır... ...edilen 05.11.2010 tarihli geçici kabul tutanağına göre, işin... tarafından, davalı yükleniciden gecikmeye bağlı... ...yapıldığının anlaşıldığı, geçici kabule engel olabilecek eksik...

...olarak hesaplandığını, davacı yüklenicinin 1.185.00,00 TL hakediş... ...nedenlerle süre uzatım kararı verilmesi talep edilmesine rağmen... ...ikmâl ettirildiğini, ayrıca geçici kabul tarihi ile eksikliklerin... ...gerektiğini, buna göre 23.105,55TL’nin geçici kabul eksiklikleri için... ...sonunda asıl davanın kısmen kabulüne, birleşen davanın reddine...

...eksikliklerin giderilmesi için yükleniciye 30 gün süre verilmiştir... ...yüklenicisine, yapım işleri geçici kabul tutanağı hükmüne istinaden... ...hesabına yaptırılmasına karar verilmesi, yaklaşık maliyetin... ...oranının ¼’ü oranında her geçen gün için ceza kesilmesi... Hastanesi İnşaatı işinin geçici kabulü, 13.06.2011 tarihi...

...ile sözleşme tarihi arasında geçen süre ve bunun sonucu 2008... ...edildiği ve teslim sırasında (geçici kabul tutanağında) uyarlama... ...alacak isteminin reddine karar verilmesi yerine bu hususlar gözden... ...istemin reddine, diğer taleplerin kabulüne dair verilen karar, davalı... ...sâyı ve masrafı gerektirse bile yüklenici bedelin artırılmasını...

...formülünde yer alan An değeri “İlk geçici hakedişte (n=1) olmak üzere... ...) bendinde Pn değeri “İlk geçici hakedişte (n=1) olmak üzere... ...Herhangi bir aya ait iş programına yüklenicinin kusuru nedeniyle... ...farkına esas An değeri olarak kabul edilmesiyle, yüklenicinin...

Sözleşmenin geçici kabule dair 14. ...teminatın da kabulüne karar verilmesi gerekir. 2012/7699 nolu kararı) Yüklenici tarafından teslim edilen... maddesinde de geçici kabul ile birlikte kesilen bu nakdi... ...davalı eksik iş bulunduğundan geçici kabulün yapılmadığını...

...edilmeyeceği, iadesi durumunda devralan yükleniciden teminat alınıp alınmayacağı... ...veya karma olmasına göre geçici kabul noksanları ile işin devamı... ...30 uncu maddesinde düzenlenen geçici kabul noksanları veya işin... ...İhale Sözleşmeleri Kanununun geçici 4 üncü maddesinde, “31...

...oluşan anlaşmazlık hususunda yüklenicinin talebine istinaden... ...artışı olarak ödenmesi ve geçici kabul eksikliklerinin tamamlanmasına... Geçici kabul , geçici kabul eksiklikleri ...kalktığı ve Kurulumuzca karar verilmesine konu edilemeyeceği... Bağlantı görüşümüz 1 yıl süreyle geçerlidir.