...da ihale dışı bırakılarak geçici teminatlarının gelir kaydedilebileceğinin... ...idarenin istinaf başvurusunun kabulüne, Mahkeme kararının... ...feshine, anılan ihalenin iptaline ve yüklenicinin yatırmış olduğu...

...gecikme cezası konusunda idaresi ile yüklenici arasında uyuşmazlık... ...olarak belirlenmesi ve geçici kabul işlemlerinin bu tarih esas... ...10/2019 tarihinde bitirilerek geçici kabule hazır hale getirildiğinden...

Davacı yüklenici, davalı işsahibidir. Mahkemece, davanın kısmen kabulü ile, 105.763,22 TL alacağın... ...taleplerinin saklı kalmak kaydı ile geçici kabul tarihinden itibaren...

...gerektirdiği takdirde bu işlemler (geçici işgale ilişkin harita... ...bazı yapım işlerini üstlenen yüklenicinin İdareye ait şantiye... ...teknik deneylerin giderleri, d) Kabul heyetlerinin gerekli gördüğü...

c) Yüklenicinin yaptığı işler …., İşin geçici kabulü yapıldıktan sonra, kesin... ...revize iş programlarına göre geçici hakediş ödemeleri ve fiyat...

...yargılama sonucunda; davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.... ...edilebilir olduğu ve idarenin yükleniciye ne kadarlık gecikme... ...ettiğini, sözleşme konusu işin geçici kabulünün yapıldığını...

...tarihi izleyen yirmi gün içinde Yüklenicinin İdareye yazılı... ...gün içinde tamamlayarak geçici kabule hazır hale getirmek zorundadır... ...belirlenen zamanda tamamlanıp geçici kabule hazır hale getirilmemesi...

...idare tarafından yapılacağı ve yüklenicinin kesin teminatından... ...eksik ve kusurların giderilerek geçici kabul tutanağının onaylanmasından... ...kabul tarihine, diğer işlerde kabul tarihine veya varsa garanti...

...olmaması mücbir sebep olarak kabul edilerek işin tamamlanması... ...arasındaki bedel farkının % 5'i geçici kabul tarihindeki fiyatlar... ...neticesinde iş eksilişi kapsamında yükleniciye yersiz ödemede bulunulması...