...eksikliklerin giderilmesi için yükleniciye 30 gün süre verilmiştir... ...yüklenicisine, yapım işleri geçici kabul tutanağı hükmüne istinaden... ...kararı) Geçici kabulde belirlenen eksiklerin yükleniciye verilen... Hastanesi İnşaatı işinin geçici kabulü, 13.06.2011 tarihi...

...tesbit ettirmiş, daha sonra işin geçici kabulünü yapmıştır... ...edilen 05.11.2010 tarihli geçici kabul tutanağına göre, işin... tarafından, davalı yükleniciden gecikmeye bağlı...

...olarak hesaplandığını, davacı yüklenicinin 1.185.00,00 TL hakediş... ...ikmâl ettirildiğini, ayrıca geçici kabul tarihi ile eksikliklerin... ...takdirde idare, yüklenici hesabına eksiklerin giderilmesini kendisi... ...sonunda asıl davanın kısmen kabulüne, birleşen davanın reddine...

“Geçici Kabul Tutanağının Onayı” başlıklı 9. ...İşleri Genel Şartnamesinin “Geçici Kabul” başlıklı 41. ...Geçici hakedişin geçici kabul tutanağındaki geçici kabul itibar... ...edilerek tutanağa geçirileceği; yüklenici tarafından tamamlanması...

Geçici kabul tutanağındaki tarihin hatalı... ...Üst yapı Yapım İşi”nde ait yüklenicinin sözleşmede öngörülen... ...tutanağında işin bitim tarihi ve geçici kabul itibar tarihinin 17... ...bitim tarihine kadar işi geçici kabule hazır etmesi gerektiği...

...2003 ve 04.12.2003 tarihlerinde geçici kabulü yapılmış ise... ...imalât saptandığından kesin kabul yapılmadığını belirterek... ...tutanağının onaylanmasıyla ve yüklenicinin bu işten dolayı...

...formülünde yer alan An değeri “İlk geçici hakedişte (n=1) olmak üzere... ...Herhangi bir aya ait iş programına yüklenicinin kusuru nedeniyle... ...farkına esas An değeri olarak kabul edilmesiyle, yüklenicinin...

...edildiği ve teslim sırasında (geçici kabul tutanağında) uyarlama... ...istemin reddine, diğer taleplerin kabulüne dair verilen karar, davalı... ...sâyı ve masrafı gerektirse bile yüklenici bedelin artırılmasını...