...nedeniyle oluşan alacak, yükleniciye yapılan fazla ödeme, gecikme cezası, teknik personel bulundurmama cezası ve kira... maddesi hükümlerine göre fiyatının belirlenerek yüklenicinin alacağının saptanması gerektiği açıklanmıştır.

...Yapım” işinde, binanın yerinin değiştirildiği, bu sebeple yüklenici tarafından yeniden düzenlenen zemin etüdü, mimari...

İdare, belirli bir süre vererek bu işlerin yapılmasını yükleniciden isteyebilir.

Yüklenicinin görüş ve talebi; İşe ait sözleşmenin 08/09...

Sorumluların savunmalarında; yüklenici firma olan … sahibi …

Yeni iş kalemlerinin birim fiyatlarının, yüklenicinin teklifinde yer alan ve yeni iş kalemleri ile benzerlik...

Davacı yüklenici şirket vekili, taraflar arasında ... Davacı yüklenici, davalı ise iş sahibidir.

TL olduğu, yükleniciye ödenecek tutarın ...

Tüm bu iş ve işlemler yüklenici firma sorumluluğunda olup yüklenici tarafından ücretsiz yapılacaktır.