...tarihli Hukuki Görüş ve ODTÜ öğretim görevlilerince düzenlenen 08.02.2019... 2-Davacı yüklenici ile davalı ... Ankara Bölge İdare Mahkemesi, 8.

...Kapatılan) 15.Hukuk Dairesince İlk Derece Mahkemesi kararının bozulmasına karar... ...kabul edilebilir olduğu ve idarenin yükleniciye ne kadarlık gecikme cezası... ...bedelinden 1.597.594,92 TL gecikme cezası kesintisi yapıldığını belirterek...

...süre uzatımına ilişkin onayının yükleniciye bildirildiği tarihten itibaren... ...zarar verildiği ve tarafına ödenen hakedişin fazlaya ilişkin kısmı için... İlk Derece Mahkemesi kararının özeti: …

...tamamlanarak idareye yazı ekinde verdiğini, hakediş düzenlenmesi sırasında 01... ...personel bildiriminde gecikme ve şantiyede görevli teknik personelin iş başında... Yüklenici, 23.3.

...bulunduğu, fakat mahal listesinde ve hakediş ilerleme yüzdelerinde bulunmadığı... ...bedeline dahil olup olmadığı hususunda yüklenici ile aralarında anlaşmazlık... ...inşaatın elektrik uygulama projesinde UPS (kesintisiz güç kaynağı), galvaniz...

...alımları gereği 177 adet özel güvenlik görevlisinin yeterli geldiğini ve sözleşme... ...yapmış olduğu gerçek giderler ve yüklenici karına karşılık olarak... (Bursa Bölge Adliye Mahkemesi 5.

...kapsamında olup olmadığı ile ilgili olarak yüklenici ile idare arasında oluşan... ...Genel Şartnamesi (YİGŞ)’nin “Kesin Hakediş Raporu ve Hesap Kesilmesi” başlıklı... c) Yapı denetim görevlisi, yüklenici veya vekili ile...

...oluşan eksikliklerin giderilmesi için yükleniciye 30 gün süre verilmiştir... ile gerçekleştirme görevlileri ….. ...nedeniyle kendi hesaplarına yaptırılarak hakedişinden kesilmesini talep etmiştir...

Davacı yüklenici, davalı işsahibidir. ...cezanın müteakiben düzenlenecek ilk hakedişten kesileceği kararlaştırılmıştır... Bu durumda mahkemece, Ankara 25.

...iptali istemiyle açılmış; İdare Mahkemesi'nce; Ulaştırma Bakanlığı... ...bulunanların, doğrudan veya dolaylı yahut alt yüklenici olarak, kendileri veya başkaları...