...artışı yapıldığı ve iş artışına bağlı olarak... ...katılanların oy birliği ile varılmıştır. ...tabi tutulmuş olup, konuya ilişkin tarafların görüş... ...beraber değerlendirildiğinde; yüklenicinin her hangi bir...

...Yapım İşi-1” işinde; yeni iş kalemi birim fiyatlarının... ...gereği Genel Sekreterlik Makamı Olur'u alınarak ilgili... Yüklenicinin görüş ve talebi... ...üzerinden işe devam etmek zorundadır.

...raporu gözetilerek davacı yüklenicinin talep edebileceği... fıkrası anlamında kusurlu sayılır. ...kusursuzluğunu kanıtlamak zorundadır. maddesi) düzenlenmiştir.

...mektubunun iadesi istemine ilişkindir. Bu halde iş artışının %10'dan fazla... ...vekillerinin aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan diğer... 2-Davacı yükleniciler ile ...

...sözleşme bedelinin çarpımı sonucu toplam hakediş bedelinin... ...hazırlanması sırasında yüklenici ile idaresi arasında... ...belirlenen ve yapılmış olan iş artışı kapsamındaki iş... ...anlaşmazlık konularına ilişkin tarafların görüş...

...hesaplanan yeni birim fiyat; yüklenici tarafından benzerlik... Onarım İşi kapsamındaki kum çakıl, kırmataş... ...Onarım İşi'nde iş artışı kapsamında ödenen... ...Kırmataş Serilmesi yeni iş kaleminin hazırlanmasında...

32 sayılı ilamın 3. ...ilişkin hüküm tesis edilmiştir. ...hakediş belgelerinden; iş artışına konu olan imalat... ...yeni birim fiyat tespitinde yükleniciyle müştereken...

...Kanalizasyon Dere Geçişi” işi ile ilgili görüş istemidir... ...içerisinde idareye bildirmek zorunda olmasına rağmen bu... Yüklenici, 23.3. ...tarih ve 48 sayılı yazımız ile istenilmiştir. ...

...konuları ile ilgili olarak iş artışı ve süre uzatımı... ...sözleşmenin “Süre uzatımı verilebilecek haller ve şartları... ...ile ilgili olarak idare ile yüklenici arasında oluştuğu... ...anlaşmazlık konularına ilişkin tarafların görüş...