...davacı-birleşen dosya davalısı yüklenici, davalı-birleşen dosya... maddesinde de cezai şart alacağı düzenlenmiştir. ...giderlerinden sorumlu tutulmasına karar verilmesi gerekmektedir. ...edilmesi ile kararlaştırılan cezai şart istemlerine dair olup...

...Ambalajlanmış Kumanyanın Birlikte Verilmesi Hizmet Alımı İşi (Sözleşme... ...Hazırlama ve Sonrası Hizmet Alımı” işinin açık ihale usulü ile... ...Verilmesi Hizmet Alımı İşi”, alt yüklenicinin “Meras Gıda İnşaat...

...kısmının tahsili istemine ilişkindir. ...dava sonucuna uygun bir karar verilmesi gerekirken eksik inceleme... gecikme cezası , idare , kusur , yüklenici ...i oranında haftalık gecikme cezası uygulanacaktır.

...Davacı-birleşen dosya davalısı yüklenici davalı-birleşen dosya... Uygulanacak gecikme cezası idari şartnamenin 51.1. sırada ve sözleşme tasarısından önce gösterilmiştir. ...birleşen dosya davacısı cevap dilekçesi ve aşamalardaki savunmalarında... ...davada sonucuna uygun bir karar verilmesi gerekirken yanlış değerlendirme...

...maddesinde de gecikme cezasının yükleniciye ayrıca protesto çekmeye... ...ilgili olarak yüklenicinin gecikme cezasından sorumlu tutulması... ...düzeltme isteyen davalıya geri verilmesine, 12.04.2010 gününde... ...olması sebebiyle tahsili istemine ilişkindir. ...bulunulmuş ve karar düzeltme dilekçesinin süresi içinde verildiği...

...müvekkili şirketin davalı Tüzel Kişi İdare ile ... ...Davalı İdare vekilinin cevap dilekçesinde özetle; Müvekkili... ...davacı tarafa yükletilmesine karar verilmesini talep ve beyan etmiştir... ...maddesindeki hükmün yanlızca yüklenici olan davacı şirket... ...çarpılmasıyla tespit ettikleri 28.710,05 TL cezai şart alacağının ihtarın...

...olarak hesaplandığını, davacı yüklenicinin 1.185.00,00 TL hakediş... ...nedenlerle süre uzatım kararı verilmesi talep edilmesine rağmen... ...oranında 151.492,97 TL gecikme cezası kesildiğini, davalı yüklenicinin... ...02.12.2011 tarihinde verdiği dilekçe arası 26 günlük süre... ...davacısı tarafından temyiz edilmiştir.

...Yapım İşine ilişkin alt yüklenici iş deneyim belgesi... ortak girişimi (… ...veya görevi tevsik amacıyla dilekçelerine maddede belirtilen...

...iş artışı ve süre uzatımı verilmesinin uygun olmadığı, Yönündedir... ...gerek İmar Kanunu gerek Türk Ceza Kanunu hukuklarına aykırı... ...uzatımları ile ilgili olarak idare ile yüklenici arasında oluştuğu... ...olup, anlaşmazlık konularına ilişkin tarafların görüş ve...