...verilmesi ile ilgili olarak idare ile yüklenici arasında anlaşmazlık... ...ettiği, imalat zorluğu nedeniyle cezasız süre uzatımı talebinin... ...edilmesi üzerine süre uzatımı verilmesine veya sözleşmenin... ...olup, anlaşmazlık konularına ilişkin tarafların görüş ve... ...08/12/2020 ve 19/01/2021 tarihli dilekçelerinden özetle; 1- 2020...

...temyiz itirazlarının reddi gerekmiştir. ...bulunmadığının tesbitine karar verilmesi gerekirken eksik inceleme... gecikme cezası , idare zararı , rücu , süre uzatımı 2- Davalı idare davacı yükleniciye 47 gün süre uzatımının...

...KBÜ Kanalizasyon Dere Geçişi” işi ile ilgili görüş istemidir... ...yüklenici 22.09.2016 tarihli dilekçe ekinde başka bir teknik... ...bulundurulmamasından ötürü ceza kesilmesi hususunda yüklenici... Yüklenici, 23.3. ...doğrultusunda noksansız olarak idareye verilmesi halinde; idarenin on...

Bahsi geçen işe ilişkin sözleşmenin 19. ...İşiyle ilgili olarak gerekli gecikme cezasının kesilmemesi nedeniyle... ...anlaşıldığından süre uzatımı verilmesinin zorunlu hale geldiğini... Dilekçe ekinde gönderilen ve Devlet... Yüklenici bu sürelerde faaliyette...

...nedeniyle … YTL.ye tazmin hükmü verilmiştir. Yüklenici bu tebliğe uymaya mecburdur. ...yukarıda öngörülen günlük cezalar uygulanır ve idare her...

...gerekçesiyle sözleşmenin fesh edilerek yükleniciye sözleşme bedelinin... … tarihinde yapıldığı, işin süresinin ……… ...belirtilerek “ Süre uzatımı verilmesi, sözleşmenin feshi... ...edilebileceği gibi, gecikme cezası da kesilmekte ve teminatlar...

...Yüklenicinin 15/11/2021 tarihli dilekçesinden özetle; projenin... ...atıkları nedeni ile süre uzatımı verilmesinin uygun görülmediği... ...için 20 (Yirmi) takvim günü cezalı çalışma süresi verildiği... ...farkı ödenmesi hususlarında yüklenici ile idare arasında oluşan... … 4) İdare, sözleşme konusu işlerle ilgili proje vb.

...02/2021 ve 18/02/2021 tarihli dilekçelerinde görüş ve talebi... ...uzatımı işlemlerinde İdaresi ile yüklenici arasında anlaşmazlık... ...taraflarının uyuşmazlığa ilişkin görüş ve değerlendirmeleri...

araç kiralama , araç modeli , araç yılı , ceza Yüklenici …Şti. Hakediş ödemelerinde bu kayıtlar da dikkate alınır.