...Devletin, kamu iktisadi teşebbüsleri ve diğer kamu tüzelkişilerinin genel idare esaslarına göre yürütmekle yükümlü... Anılan işin teknik şartnamesinde yüklenici firmanın sağlayacağı teknik, idari ve hukuki desteğin...

İşin yer tesliminin 14/10/2021 tarihinde yapıldığı, işin süresinin 200 gün ve ilk iş bitim tarihinin 02/05/2022... 1) Yüklenicinin teklifinin ekinde idareye verdiği teklif rayiçler.

Söz konusu iş, anahtar teslimi götürü bedel ihale edilen bir yapım işidir. ...mevzuata aykırı olarak iş artışına gidilmesi ve bu suretle yükleniciye anahtar teslimi götürü bedel olarak tespit edilen...

maddesi ile “Pazar Yeri Yapım İşi” ne ilişkin olarak Yüklenici ... ...hizmet veya yapım işlerinde isteklinin yönetici kadrosu ile işi yürütecek teknik personelinin eğitimi ve mesleki niteliklerini...

...maddesinde; “Yüklenici projelerde kendiliğinden hiç bir değişiklik yapamaz. Bundan dolayı bir gecikme olursa sorumluluğu yükleniciye aittir.

...bir şekilde tamamlanmasını sağlayacak şekilde gerekli değişiklikleri yapmaya yetkilidir. Yüklenicinin konuya ilişkin görüş ve talebi; Yüklenici, hafriyat istiap bedelinin analizlerde kamyon başına...

, kullanılarak ekonomik olarak en uygun olana göre kontrollük ile yüklenici tarafından tespit edilir. ...bulunmayıp ayrıca bir yükleniciye yaptırılması mümkün olan işi başkasına da yaptırabilir, bundan dolayı yüklenici herhangi...

’den harita hizmetlerinin Hizmet Alım İşi Sözleşmesi kapsamında alındığı, yüklenici ile ... ...bulundurulması gerekmekte olup teknik personelin tamamının işin başlangıcından sonuna kadar iş yerinde devamlı olarak...

...uyuşmazlık eser sözleşmesinden kaynaklanmakta olup, davacı yüklenici, davalı ise, iş sahibidir. ...çözüm istediğini, bu isteğinin kabul edilmediğini, bu durumun işin gecikmesine neden olduğunu, bu sebeple haksız şekilde...