Yüklenici …Şti. Araç Kiralama” işinde teknik şartnameye aykırı araç kiralandığı görülmüştür.

...Sözleşmeleri Kanunu’nun Geçici 4 üncü madde hükmüne istinaden işin tasfiyesinin talep edildiği, talebinin değerlendirilmesi... İdare, belirli bir süre vererek bu işlerin yapılmasını yükleniciden isteyebilir.

...tesisatı imalatların iş artışı kapsamında ödenmesi ile işin gecikmeli olarak yapıldığı gerekçesi ile kesilen para... ne adı altında olursa olsun tüm ödemeler yüklenici tarafından karşılanacaktır.”,

...Yapım” işinde, binanın yerinin değiştirildiği, bu sebeple yüklenici tarafından yeniden düzenlenen zemin etüdü, mimari... İdaresince binanın yeri değiştirilmek suretiyle proje değişikliği yapıldığı anlaşılmaktadır.

17.08.2007 tarihli sözleşme ile davalı yüklenici ... ...işlemlerinin idarece onaylanacağı tarihe kadar taahhüt konusu yapım işinin her türlü sorumluluğu yükleniciye bırakılmış, 43...

İkmal işindeki bu iş kalemi için yüklenici tarafından … TL teklif verilmiştir. (son) no.lu hakedişi düzenleyenler birlikte sorumludurlar.

2) İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili... ...kiralama faaliyetlerinin seyahat acenteliği  sayılmağı, yüklenicinin sahip olması şartı getirilen TÜRSAB A Grubu...

...sırasında, İdarenin gerekli görerek yapılmasını istediği ve işin sözleşmesinde bulunmayan “YBF-7 Çimento harçlı tuğla... Yüklenici ile idaresi arasında oluşan uyuşmazlık konusunda anlaşmazlık tutanağı düzenlendiği görülmektedir.

Hatalı şekilde belirlenen yeni birim fiyatın idarece onaylanması yüklenici için kazanılmış hak oluşturmaz. maddelerinde; işin devamı sırasında yükleniciye yapılacak ödemelerin kesin...

cezai şart , hakedişin geç ödenmesi , ihale dokümanında düzenleme yapılması ...olmadığı, sözleşmenin 16.1.1 maddesindeki hükmün yanlızca yüklenici olan davacı şirket için konulan bir hüküm olduğu...