Yüklenicinin görüş ve talebi; Revize fiyat hesaplanırken, 30... ...kalemine ait resmi analiz ve rayiçler de kullanılarak (%25 oranında kâr ve genel gider dâhil) hesaplanan birim fiyatı... III - KARAR Konu, yukarıda belirtildiği üzere incelenmiş ve değerlendirilmiş olup, buna göre “Karayolları 18.

Yüklenicinin görüş ve talebi; Revize fiyat hesaplanırken, 30... ...kalemine ait resmi analiz ve rayiçler de kullanılarak (%25 oranında kâr ve genel gider dâhil) hesaplanan birim fiyatı... III - KARAR Konu, yukarıda belirtildiği üzere incelenmiş ve değerlendirilmiş olup, buna göre “..

...Ve Sert Toprak Kazılması (Serbest Kazı)” imalatında % 20 oranını aşan bir artış meydana gelmesi üzerine, bu imalat... Tip Sözleşmenin anılan hükmü uyarınca, Yüklenici ……… ...Kurulu nezdinde temyiz yolu açık olmak üzere oybirliğiyle karar verildi.

maddesi gereğince % 20 oranında iş artışı yapılarak 1000 adet lazer yazıcı daha sipariş ... uzatıldığını ve 1000 adet yazıcının teslimi için davalı yükleniciye 10.12.2011 tarihine kadar süre verildiğini ancak yazıcıların ... itibaren ticari avans faizi ile birlikte davalıdan tahsiline karar verilmesini talep etmiştir.

ne ad altında olursa olsun tüm ödemeler yüklenici tarafından karşılanacaktır. ne adı altında olursa olsun tüm ödemeler yüklenici tarafından karşılanacaktır.”, ...eksikliklerin giderilmemesi halinde günlük gecikme cezasının ¼’ü oranında gecikme cezası uygulanmasının belirtildiği, İdarenin...

... bir hüküm bulunmadığı, Yeni birim fiyatın tespitinde, yüklenici kârı ve genel giderlerin de ayrı bir girdi olarak yer ... gerekmekte olduğu, bu girdi kalemine ilişkin oranın % 25 oranını aşmamak şartıyla sözleşme ve ekleri hükümlerine uygun ... gerektiği, İşin sözleşmesi ve eklerinde öngörülen yukarıda açıklanan usul ve esaslara göre hareket edilmesi halinde taraflar ...

Kararı, asıl ve birleşen davalarda taraf vekilleri temyiz etmiştir. ...üzerine alınan bilirkişi raporunda da işin fiziki gerçekleşme oranı %86,3546 olarak tespit edilmiştir. Bu durumda, davacı yüklenicinin, verilen ilave sürelere rağmen, işi bitiremediği sabittir.

... gerektiği, İdaresince verilen her süre uzatımı ve ödenek aktarma kararı sonrası, sözleşmesinde belirtilen sözleşme ödeneği ile ... programında 2020 yılı için bu ödeneğin sabit tutulması ve imalat oranı tamamlanana kadar fiyat farklarının 2020 yılından ödenmesi gerektiği ... ödeneğin idare tarafından temin edilemediği ve bu hususta yükleniciye tebliğ yapıldığı hususu göz önüne alındığında; 2021 ...