...olarak yüklenici ile idaresi arasında oluşan anlaşmazlığın karara bağlanmasıdır. ...maddesine göre 2020 yılı için % 25, 2021 yılı için % 75 oranında harcama yapılacağı, ilk iş programında aylara göre... (6) Yüklenici idarece onaylanmış iş programına aynen uymak zorundadır.

Böylece taraflar arasında kararlaştırılmış olan sözleşmede, normal teslim süresinin bitmesiyle davacı idarenin hemen fesih ihtarında bulunamayacağı, bunun için 20 gün bekleyeceği, buna karşılık davalı yüklenicinin de geçen her gün için iş bedelinin binde beşi oranında ceza ödeyeceği kabul edilmiştir.

...istekliden ihale bedeli üzerinden hesaplanmak suretiyle % 6 oranında kesin teminat alınır...& K:… sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir. ...tarihinde dolduğu, 4 no.lu ihale komisyonu kararı ile işin yüklenicisinde değişiklik olacağından işlem tesis edilebilmesi... İlk Derece Mahkemesi kararının özeti: ..

...Kısım 24 Aylık Malzemeli Yemek Hizmet Alımı” İhalesi KARAR: Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi. ...c:  Makine  ve ekipmanın amortismanına ilişkin ağırlık oranını temsil eden sabit bir katsayıyı, … 4.Giyim: İşçilerin teknik şartnamede belirtilen giysileri ayni olarak yüklenici tarafından karşılanacaktır.

... yapılacağı, işin ifası sırasında idareye ait bazı demirbaşların karşılıklı tutanak tutularak yükleniciye teslim edileceği, yükleniciden ayrıca talep edilen “Demirbaş Malzemeler” listesinin Teknik ... belirlendiği, “c (Makine ve ekipmanın amortismanına ilişkin ağırlık oranı)” katsayısının ise “0” olarak belirlendiği ve katsayıların ...

...ödemelerden sözleşme bedeli üzerinden 0,0002 (onbindeiki) oranında gecikme cezası kesilecektir. Gecikme cezası yükleniciye ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın ödemelerden kesilir. Bu cezanın ödemelerden karşılanmaması halinde yükleniciden ayrıca tahsil edilir.

g) 3153 sayılı Kanuna dayanılarak çıkarılan tüzüğe göre röntgen muayenehanelerinde çalışanlara... İşçilerin en az yüzde yetmiş oranında engelli veya süreğen hastalığı olan çocuğunun tedavisinde... Yüklenici, eksik personeller yerine çalışanlar için herhangi bir ek ücret ya da hak talep etmeyecektir...”

… TL Tenzilat Oranı: …/ ...30-10-7812:0-30 Metre arası temel sondaj deliği açılması, karot numune alınması Birim Fiyat Kitabı: DSİ Genel Müdürlüğü... ...girmiş fiyatlar olduğunu, 2009 birim fiyatları üzerinden, yüklenicinin teklifi ile İdarenin yaklaşık maliyeti arasındaki...

Davacı davasında davalı ile aralarında düzenlenen sözleşme ile davalı yüklenicinin ... ...yapılmak suretiyle bedelin 6.194.871,52 TL olarak uyarlanmasına karar verilmesini istemiştir.