...konusu iş anılan tarihte hala tamamlanmamış olduğundan, Sözleşme’nin yukarıda yer verilen 25’inci maddesinde belirtildiği üzere, gecikilen her gün için sözleşme bedelinin %0,06’sı oranında gecikme cezasının uygulanması gerekmekte olup, söz konusu gecikme cezasının Yükleniciye uygulanmaması nedeniyle kamu zararına neden olunmuştur.

...3)İş kalemi veya iş grubunun niteliğine uygun olarak yukarıdaki analizlere, kaynakların verimli kullanılması gözetilerek... ...yüklenici ile birlikte tespit edilen yeni birim fiyatlar üzerinden yükleniciye ödenir. İtibari değerlendirme oranı = Sözleşme Bedeli / Yaklaşık Maliyet)” düzenlemesine yer verilmiştir.

... ancak kesin hesabı idareye verilmemiş imalâtların %5'i oranında teminat mektubu alınacağı, kesin hesaplar idare tarafından ... edilmeyeceği belirtildikten sonra aynı maddenin son cümlesinde yüklenicinin teminat mektubu vermemesi durumunda ise kesin hesabı ... tarafından onaylanmadıkça bu tutarların ödenmeyeceği kararlaştırılmıştır.

...komisyonunun tespit ettiği eksiklikler, belirlenen sürede yüklenici tarafından giderilmezse bu sürenin bitiminden sonra... ...Kurulunca verilen 29.12.2015 tarih ve 41243 tutanak numaralı kararda; “Giderilecek olan eksiklerin durumu (kalan işlerin... ...sözleşmesinde günlük gecikme cezası olarak yazılan miktarın ½’si oranında günlük gecikme cezası uygulanacağının yükleniciye...

Davacı vekili, müvekkili ile davalı yüklenici arasında Sesli-Görüntülü Kayıt ve Video Konferans... Davalı vekili, davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir. ...her gün için sözleşme bedelinin %0,2 (binde iki)'si oranında ceza uygulanacaktır. SONUÇ: Yukarıda 1.

...uzatımları sonrası hazırlanan revize iş programlarında, yüklenici ile idaresi arasında oluşan anlaşmazlığın karara... ...teklif cetvelinde yer alan ve sözleşme tutarının % 52,14 lük oranına tekabül eden 35 adet iş kalemi tutarının(Toplam... 60,3 luk ödeme yapıldığı, bu tutarın % 20,8 inin ihzarat malzemesine karşılık,  %

...sözleşme hükümlerine uyulmaması durumunda uygulanacak asgari ceza oranının sözleşme bedelinin on binde 2’si olarak uygulanacağının... ...birinci satırında yer verilen özel aykırılık halinin “Yüklenicinin işe süresinde başlamadığının tespiti halinde... Yukarıda yer verilen Hizmet Alımlarına Ait Tip Sözleşme’nin...

...dahil edilerek yeni iş kaleminin sözleşme bazında bedeli yükleniciye ödenir. TL’nin sorumlulardan müştereken ve müteselsilen tazminine karar verilmiştir. ...doğrultusunda “TÜİK İnşaat Maliyet Endeksi ve Değişim Oranına göre güncelenmesi gerekmektedir.” Notunun “2018...

...3)İş kalemi veya iş grubunun niteliğine uygun olarak yukarıdaki analizlere, kaynakların verimli kullanılması gözetilerek... … de yüklenicinin teklif ekinde sunduğu analiz ve rayiç olmadığından, … ...ayrıca sözleşmeye göre yeni birim fiyata itibari değerlendirme oranında tenzilat uygulanması gerekirken benzer poz tenzilatının...