Yüklenicinin kusuru dışında oluşan hallerin gerektirdiği onarımlar ise bakım yükümlülüğünün dışındadır. Öte yandan manevi tazminat talebinin reddine karar verildiğine göre Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi’nin 10. ...hükmedilmesi gerektiğinden, ayrıca yargılama giderlerinin kabul red oranına göre paylaştırılmasında hataya düşülerek hüküm...

...edilmesi, Kil dolgu yapılması iş kaleminin birim fiyatının tespitinde ise idaresince, yüklenici karı ve genel gider oranının %5 olarak uygulanmak istenildiği, bu oranın kabul edilemeyeceği, Yüksek Fen Kurulu 2018/47 Kararında belirtildiği şekilde kar ve genel giderler oranı üzerinde tarafların anlaşması, Yönündedir.

...yeni birim fiyat tespiti yapılıp yapılamayacağı hususunda yüklenici ile idare arasında anlaşmazlık oluştuğu anlaşılmakta... ...boşaltma giderleri, her türlü müşkülat zammı ile yüklenici karı ve genel giderler dâhil (mekanik ekipmanlar ve elektrik...

...TASDİKİNE, (Sayıştay Temyiz Kurulunun 16.11.2022 tarih ve 52473 tutanak nolu kararı) Sözleşme imzalandıktan sonra, mücbir sebep kapsamında sözleşmenin feshedilmesi ve fesih neticesinde, ilk 35 günlük süre içerisinde işin feshedilerek iş eksilişi kapsamında yükleniciye % 5 oranında tazminat ödenmesinin mümkün olmadığı.

Sözleşmede bu konuda bir oran belirlenmemiş ise, oluşturulan kâr ve genel gider hariç analiz tutarına %10 oranındaki yüklenici karına ilave olarak %15 oranına kadar idare ve yüklenicinin anlaştığı oranda genel gider eklenir.

... belirlendiği, bu maliyete, bu maliyetin % 25’i oranında yüklenici karı ve genel gider eklenerek birim fiyatın tespit edildiği, Taraflarca ... sözleşmesinde bulunan benzer iş kalemi oranı uygulamasından, yüklenicinin ise başvuru tarihinde yürürlükte olan Kamu İhale ... üncü maddesinin 5 inci fıkrasına göre benzer iş kalemi oranı uygulanmak istemesinden kaynaklandığı, Görülmektedir ...

...Tanzim ve Çevre Düzenlemesi İşi”nde; yapımına sonradan karar verilen ve birim fiyat teklif cetvelinde fiyatı bulunmayan... ...ile bulunacak birim fiyat üzerinden ihale tenzilatı (%3,5) oranında indirim uygulanması gerektiği belirtilmektedir... 1) Yüklenicinin teklifinin ekinde idareye verdiği teklif rayiçler.

Sözleşmede bu konuda bir oran belirlenmemiş ise, oluşturulan kâr ve genel gider hariç analiz tutarına %10 oranındaki yüklenici karına ilave olarak %15 oranına kadar idare ve yüklenicinin anlaştığı oranda genel gider eklenir.

...faiziyle birlikte davacılara ödenmesi gerektiği, davacı yüklenicinin kâr mahrumiyeti için %5 hesabıyla 7.759.185... kar mahrumiyeti , mücbir sebep , müspet zarar , sözleşmenin feshi

...gecikme nedeniyle uygulanacak gecikme cezası konusunda idaresi ile yüklenici arasında uyuşmazlık oluştuğu anlaşılmakta olup... süre uzatımı kararı ile 18 gün, 2. III - KARAR İdaresinin “…