... üzere yüklenici karı ve genel gider olarak yine, idaresi ile yüklenici tarafından tespit edilecek bir oranın da eklenmesine, “Uygulama ... fıkrasında belirtilen şekilde (ihale tenzilatı-yeniden değerleme oranı gibi)  başkaca bir işlem uygulanmasının mevzuatına uygun ... tarihinde yapılan toplantıda katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

KARAR: Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi. Bulunan bu tutara işin niteliği dikkate alınarak % 7 oranını geçmemek üzere yüklenici kârı eklenir.

III - KARAR Konu, yukarıda belirtildiği üzere incelenmiş ve değerlendirilmiş olup, buna göre “.. ...kesintisi, revize iş programı, fiyat farkı hesaplanması hususunda yüklenici ile idaresi arasında oluşan anlaşmazlığın karara...

revize iş programını yüklenicinin ihtirazı kayıtla imzaladığı, yüklenici tarafından hazırlanan ve 2. III - KARAR Konu, yukarıda belirtildiği üzere incelenmiş ve değerlendirilmiş olup, buna göre “..

İstemin Özeti :Ankara 11. ...bilgi ve belgelerin yüklenici tarafından tedarik edileceği, yüklenicinin toplam 330 günlük süre uzatımına rağmen sözleşme... KARŞI OY : 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu'nun 25.

Sözleşmede bu konuda bir oran belirlenmemiş ise, oluşturulan kâr ve genel gider hariç analiz tutarına %10 oranındaki yüklenici karına ilave olarak %15 oranına kadar idare ve yüklenicinin anlaştığı oranda genel gider eklenir.

'den harç alınmamasına karar verilmesi de doğru olmamıştır. SONUÇ:Yukarıda ... genel gider , müteahhit karı , sözleşme eki , uyuşmazlıkların çözümü , yüklenici karı

’ nun karşı görüşlerine karşı) oy çokluğu ile, karar verildi. Yüklenicinin talebinin mevzuat çerçevesinde sonuçlandırılması hususundaki yetki ve sorumluluk idarededir. ...gecikilen her gün için sözleşme bedelinin °/o0,05 (binde 5) oranında gecikme cezası uygulanır.” denilmektedir.

maddeye göre sözleşmenin feshedilmesi hâlinde, yükleniciler hakkında 26. İlk Derece Mahkemesi kararının özeti: .. İdare Mahkemesi'nce verilen kararda; DSİ 12. ...şirkete iş başı yaptırılmadığı, 2012 yılında işin % 61 oranında gerçekleştirildiği, 1.