...ve iş eksilişi yapılması konusunda yüklenici ile idare arasında yaşanan... ..., gönderilen bilgi ve belgeler ile ilgili mevzuatı çerçevesinde Kurulumuzc... ...göre inceleyerek karara bağlar ve bu kararlar ilgili idarece uygulanır.” Hükümleri... ...ilgilendirebileceği dikkate alındığında yukarıda belirtilen Ek 2 nci madde hükmü... ...adı geçen Kanun’un Ek 2 nci maddesi ile somut anlaşmazlık göz önünde...

...durumunda, süre uzatım ve ödenek aktarma kararlarının zamanında alınarak yükleniciye... ...bedelinden Ekim ayı imalat bedeli çıkarılarak 8.284.061,00 TL öngörüldüğü... ...hesaplanan fiyat farkları hususlarında yüklenici ile idare arasında oluşan... ...Konu, gönderilen bilgi ve belgeler ile ilgili mevzuatı çerçevesinde Kurulumuzc... ...gerçekleşen kısımlarına ilişkin bedellerin ilgili aylara konulması ve bu fiili...

...gerekçesiyle sözleşmenin fesh edilerek yükleniciye sözleşme bedelinin %80’inin... ...ve belgelerin incelenmesi sonucunda; yukarıda anılan işte, iş yeri tesliminin... ...fiyat teklif almak suretiyle ihale edilen mal ve hizmet alımlarıyla yapım... ...ile kastedilenin Borçlar Kanunu’nun ilgili maddeleri olduğu anlaşılmaktadır...

...gecikme cezası konusunda idaresi ile yüklenici arasında uyuşmazlık oluştuğu... süre uzatımı kararı ile 18 gün, 2. ...alınamayacağı, verilen süre uzatımı kararları ile işin bitim tarihinin 05... ...Konu gönderilen bilgi ve belgeler ile ilgili mevzuat çerçevesinde Kurulumuzca...

...İdarece, Birim Fiyat Tariflerinde “…yüklenici karı ve genel giderler dahil... Bu yetkinin de, sözleşme konusu işlerle ilgili proje v.b. ...Fiyat Tariflerinde “…yüklenici karı ve genel giderler dahil tünelin... betonu / betonarme betonu ile her dozdaki grobeton: …”

...na göre 22/10/2021 tarihinde ihale edilerek, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri... Yüklenicinin görüş ve talebi; 01/02... … (4) İşin yukarıdaki şartlar dâhilinde tamamlanamayacağının... ...Konu, gönderilen bilgi ve belgeler ile ilgili mevzuatı çerçevesinde Kurulumuzca...

...gerçekleştirilen iş tutarının, sözleşmede belirtilen bedelin %80'ninden az bir bedelle... ...imzalanan sözleşme gereğince yüklenici karı ve gerçek giderlerin tahsiline... ...yapmış olduğu gerçek giderler ve yüklenici karına karşılık olarak... ...son maddelerinde iş azalışı ile ilgili düzenlemeler getirilmekte olup...

III - KARAR Konu, yukarıda belirtildiği üzere incelenmiş... ...gün süre verildiği, bu süre uzatım kararlarının yükleniciye tebliğ edilmesi... ...fiyat farkı hesaplanması hususunda yüklenici ile idaresi arasında oluşan... ...na göre 02/09/2019 tarihinde ihale edilerek, 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri... ...Konu, gönderilen bilgi ve belgeler ile ilgili mevzuatı çerçevesinde Kurulumuzca...

...na göre 13/01/2021 tarihinde ihale edilerek 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri... ...bedeline dahil olup olmadığı hususunda yüklenici ile idare arasında oluştuğu... ...yatay ve düşey taşıma, yüklenici karı ve genel giderleri dahil, (Yalnız... ...Konu, gönderilen bilgi ve belgeler ile ilgili mevzuatı çerçevesinde Kurulumuzca...

...mağduriyetine neden olacağı, dolayısıyla yüklenicinin vazifelerini yerine getirmekte... ...arasında olduğu kabul edilse bile, yukarıda “Daire Kararında kamu zararının... ile kalan 2 (iki) yıl için … TL bedelle sözleşme imzalanmıştır. Kararlarda isteklilerin adları veya... ...hallerde idare aleyhine Danıştay ve ilgili idari mahkemede maddi ve manevi...