...Mahkemece davanın reddine dair verilen karar, davacı vekilince temyi... ...kurulundan davalı yüklenici altyapı ile ilgili genel ihbar mükellefiyetini yerine... 17.08.2007 tarihli sözleşme ile davalı yüklenici ... SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle temyiz...

...temin maliyeti dikkate alındığında yükleniciden kaynaklanmayan bir husus... ...maddesinde “2.1.İhalenin konusu iş ile ilgili çalışmalar Cumartesi, Pazar, resmi... … Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen... ...alan şartlara aykırı hükümlere yer verilemez.

... İşleri Genel Şartnamesi’nin yukarıda yer verilen 27’nci maddesi uyarınca... yükleniciye aittir.” hükmü yer almaktadır. İşe ait Sözleşmenin konu ile ilgili …’uncu madesinde ise, yapı... ...tarafından … tarihinde …’ye ihale edilen … TL sözleşme bedelli … işinde...

...İnşaatı İşinde, Müteahhidin Üniversite ile yapmış olduğu sözleşmeye göre... Yüklenici bu tebliğe uymaya mecburdur. ...personel için taahhütname vermesi ile ilgilidir. ...sözleşmenin 24.3.maddesinde, “Yüklenici, yukarıdaki teknik elemanların isimlerini...

...yürütecek, tamamlayacak ve işlerde olabilecek kusurları sözleşme hükümlerine... ...aykırılıkların ve Sözleşme Tasarısı’nın yukarıda aktarılan düzenlemesinde belirtilen... ...onanını ve tamiri ile hizmet alanı ile ilgili tüm bakım onarım tamirat işleri... Yüklenici bunun için ek bir ücret talep etmeyecektir.

...fiyat farkı yer almış ve bunlarla ilgili ödemeler de yapılmıştır.... ...Kanununa ve sözleşme sürecine yönelik kararlar alınmaktadır. ...dilekçeyle idareye bildirmek zorunda olduğu, yüklenicinin itirazlarını bu şekilde... maddesinde fiyat farkı verileceği kabul edilmiş, 15.2.1-(L) bendinde...

...asıl davadaki bakiye alacağın mahsubu ile geriye kalan kısmının tahsili... ... raporunda; onarım masrafları ile ilgili değerlendirme yapılmadığı... gecikme cezası , idare , kusur , yüklenici

Yüklenici taahhüdün tümünü, işyeri... Yukarıda yer verilen mevzuat hükümleri... Kararlarda isteklilerin adları veya... ...çıkılması veya pazarlık usulü ile ihalenin tekrar yapılması halinin...