...harcanamayan yılı sözleşme ödeneğinin aktarımı konusunda yüklenici ile idare arasında oluşan anlaşmazlığa ilişkin... III - KARAR Konu, yukarıda belirtildiği üzere incelenmiş ve değerlendirilmiş...

51.2-Yukarıda belirtilen hallerin mücbir sebep olarak kabul edilmesi... Yüklenici bu sürelerde faaliyette bulunamadığı gerekçesiyle süre uzatımı isteyemez.” ,

2-Davacı yüklenici ile davalı ... Sözleşme gereğince davacı yüklenici işe başlamış edimini kısmen ifa etmiştir. ...de, kararın içeriği ve gerekçesi dikkate alındığında, yukarıda belirtilmiş olan davacı yüklenicinin kusurunu ortadan...

51.2-Yukarıda belirtilen hallerin mücbir sebep olarak kabul edilmesi... Yüklenici bu sürelerde faaliyette bulunamadığı gerekçesiyle süre uzatımı isteyemez.” ,

Yapılan işlerin bedellerinin ödenmesinde, yüklenicinin teklif ettiği toplam bedel esas alınır.”, ...kapasite ve diğer teknik özelliklerine yer verilmediği, Yukarıda yapılan tespit hüküm ve açıklamalar birlikte dikkate...

...kusurlu imalat listesinde yer alan ve geçen süre zarfında yüklenici tarafından yapılmayan ancak kullanıma mani olmayan... ...bildirildiği, Yüklenicinin 25.09.2018 tarihli yazısında yukarıda sayılan eksikliklerin giderildiği bildirilmekte, ancak...

Yüklenici ... Kesin kabul zamanı geldiğinde yüklenici veya vekili bir dilekçe ile idareye başvurur.

...toplam 140 kalemden oluşan eksikliklerin giderilmesi için yükleniciye 30 gün süre verilmiştir. Ancak; yukarıda belirtilen hususlardan anlaşılacağı üzere, geçen...

...bedelinin sözleşme bedeline dahil olup olmadığı hususlarında yüklenici ile idare arasında anlaşmazlık oluştuğu anlaşılmakta...

...imalatların sözleşme bedeline dahil olup, olmadığı hususunda yüklenici ile aralarında uyuşmazlık oluştuğu belirtilerek...