III - KARAR Konu, yukarıda belirtildiği üzere incelenmiş ve değerlendirilmiş olup, buna göre “.. ...verilmesi ve fiyat farkı hesaplanması ile ilgili olarak idaresi ve yüklenici arasında oluşan anlaşmazlığın Kurulumuzca karara...
yüklenici karı nedir - Arama Sonuçları
...süre uzatımlarına fiyat farkı hesaplanması hususlarında yüklenici ile idare arasında oluşan anlaşmazlığın karara... III - KARAR Konu, yukarıda belirtildiği üzere incelenmiş ve değerlendirilmiş...
Yapılan işlerin bedellerinin ödenmesinde, yüklenicinin teklif ettiği toplam bedel esas alınır.”, ...1 belgesi ekinde; laboratuvar test (saha testlerinin ve yukarıda teknik özellikleri belirtilen halıya ilişkin teknik...
...işinde, süre uzatımı verilmesi ile ilgili olarak idare ile yüklenici arasında anlaşmazlık oluştuğu belirtilerek, belirtilen... III - KARAR Konu, yukarıda belirtildiği üzere incelenmiş ve değerlendirilmiş...
...bağlı olarak işin tesliminde yaşanan 38 günlük gecikme için yükleniciye yapılacak ödemelerden kesilmesi gereken gecikme... Maddesiyle verilen tazmine ilişkin hükmünün yukarıda yapılan açıklamalar doğrultusunda BOZULMASINA, yeni...
Bu sözleşmeyi davacı yüklenici, davalı ise iş sahibi sıfatlarıyla imzalamışlardır. ...nedenlerle işi süresinde bitiremediğini ileri sürdüğünden ve yukarıda belirtilen yazılarıyla gecikilen süreyi beş ay ve...
Yüklenici kesin metraj ve hesapları inceleyip itirazsız imzalarsa hesapların idarece incelenmesine başlanır.
...1 belgesi ekinde; laboratuvar test (saha testlerinin ve yukarıda teknik özellikleri belirtilen halıya ilişkin teknik... Bu tür durumlarda idare ile yüklenici arasında ihtilafların yaşanması kaçınılmaz olarak ortaya çıkmaktadır.
Yüklenicinin konuya ilişkin görüş ve talebi; Yüklenici, hafriyat istiap bedelinin analizlerde kamyon başına...
...eklerinde yer alan hükümlere uygun olarak tamamlandığında yüklenicinin idareye geçici kabulün yapılması için yazılı... Yukarıda belirtildiği üzere, YİGŞ’de 2019 yılında yapılan...