...Sistemi Kurulması işinde, geçici kabul yapıldıktan sonra sistemde meydana... Gelir kaydedilen teminatlar, yüklenicinin borcuna mahsup edilemez.

...süre uzatımı konusunda İdaresi ile yüklenici arasında uyuşmazlık oluştuğu... ...sebebiyle işin bitim tarihi ile geçici kabul yapılması için müracaatta bulunduğu...

...içerisinde yüklenici karının var olduğu kabulü ile, yaklaşık maliyet cetvelinde... kasko değeri , taşıt kiralanması , yüklenici karı

...çalışıldığı gerekçesi ile verildiğinin kabulünü gerektirdiği, bu sebeple idaresince... Yüklenicinin görüş ve talebi; Yüklenicinin 10/03/2022 tarihli dilekçesi...

Yüklenici tarafından açılan 2004... ...örneğini de hak ediş raporuna ekleyeceği dilekçesinde açıklaması ve hak ediş... ...kaynaklandığı ileri sürülerek işin geçici kabule hazır olduğunun hükmen tespitine...

...talebi; Yüklenicinin 15/11/2021 tarihli dilekçesinden özetle; projenin revize... ...çalışma süresi verildiği ve işin geçici kabule hazır hale getirilmemesi halinde... ...ve fiyat farkı ödenmesi hususlarında yüklenici ile idare arasında oluşan...

...mevzuata aykırı hareket etmesinin hukuken kabul görmeyeceği, Her ne kadar sözleşmede... ...yüklenicinin itiraz ettiği ifade edilerek, yüklenici ile İdare arasında oluştuğu... ...talebi; Yüklenicinin 09/01/2022 tarihli dilekçesinde özetle; İnşaat sahası...

...öngörüldüğü, ancak idare tarafından kabul edilmediği, idarenin talimatı... ...hesaplanan fiyat farkları hususlarında yüklenici ile idare arasında oluşan... ...talebi; 25/03/2022 tarihli ve 016 sayılı dilekçesinde özetle; idare tarafından...

CEVAP Davalı vekili cevap dilekçesinde özetle; davacının süre... ...kendisine 5 aylık süre uzatım talebinin kabul edildiğinin bildirildiğini, 11... Davacı yüklenici, davalı iş sahibidir.