...edimini yerine getirmemesi üzerine yüklenici davacı şirket ile ihaleyi... ...bildirildiğinin davacı tarafından dava dilekçesinde beyan edildiği, davacı... ...durmasından dolayı bu hususun mücbir sebep kabul edilerek sözleşmenin feshedilmesi...

...temin maliyeti dikkate alındığında yükleniciden kaynaklanmayan bir husus... ...tespit ederek teklif vermiş olduğu kabul edilir.

...farkları karşılayacak payı içerdiği kabul edilir. ...payı içerdiğinin kabul edileceği, yüklenicinin bu artış ve farkları...

kabul ile ilgili inceleme yazısı yazmıştır. 023 sayılı dilekçesine istinaden 21.12.2018 tarihinde... Yükleniciler tarafından idareye yapılan başvurularda (a), (

...idaresince, yapı denetim görevlileri ile yüklenici arasında ortaya çıkan bir... Bununla birlikte, yüklenici dilekçesinde, Kurulumuzdan görüş... ...tespit edilen fiyatın iki tarafça kabulü zorunludur.

...yüklenicinin eksik imalatı yaparak geçici kabule hazır hale getirmediğinin tespit... Kararın düzeltilmesi dilekçesinde öne sürülen hususlar... ...bitiminde bu devre dikkate alınmaz ve İdare Yükleniciden teknik şartları yerine...

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, Teknik Şartname... ...defaten ve nakit olarak İdareye ödemeyi kabul ve taahhüt eder. Bu incelemeler yüklenici veya vekili ile birlikte yapılır.

...talebi; Yüklenici 17.05.2013 tarihli dilekçesinde, taahhütlerinde bulunan... ...bedeline dahil olup olmadığı hususunda yüklenici ile aralarında anlaşmazlık... ...yüklenici ve hem de idaresi tarafından da kabul edilmektedir.

1) Yüklenicinin teklifinin ekinde idareye verdiği teklif rayiçler. 4) İdarece kabul edilmek şartı ile uygulama ayına... ...02/2020 tarih ve ÖZT.02.3/19 sayılı dilekçesinde özetle; İdaresince düzenlenen...

...yargılama sonucunda; davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir. ...kabul edilebilir olduğu ve idarenin yükleniciye ne kadarlık gecikme cezası... ...yapılan ön inceleme sonucunda, temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten...