...kaya dolgu ve naklinin ödenmediği, uygulama projesi ve mahal listesinde yer alan bu imalatların... ...ile belirlenen süre içinde bedelsiz olarak değiştirmek veya yıkıp yeniden yapmak zorundadır... Bundan dolayı bir gecikme olursa sorumluluğu yükleniciye aittir.

2-Davacı yüklenici ile davalı ... sözleşmenin feshi , yasaklılık kararının kaldırılması , yüklenici kusuru

...İşi”nde, süre uzatımı konusunda İdaresi ile yüklenici arasında uyuşmazlık oluştuğu anlaşılmakta... ...ifasına ilişkin yükümlülüklerini Yüklenicinin kusuru olmaksızın yerine getirmemesi (yer teslimi... ...edilecek noktanın belirli olmaması sebebiyle ilgili projelerin hazırlanamadığı, çevre ve altyapı...

...binanın yerinin değiştirildiği, bu sebeple yüklenici tarafından yeniden düzenlenen zemin... “Projelerin uygulanması” başlıklı 12 nci maddesinde; “(

“Projelerin yükleniciye teslimi” başlıklı 11 inci maddesinde; “… İdare, isterse projeler üzerinde kendisi de değişiklik yapabilir.

...elektrik tesisatı işlerinin yapılamadığı, proje değişikliğinin onaylanmasını müteakip... ...ifasına ilişkin yükümlülüklerini Yüklenicinin kusuru olmaksızın yerine getirmemesi (yer teslimi... ...164 sayılı Kurul Kararı ile ilgili olarak, yüklenicinin 16/09/2021 tarihli ve 189156 sayılı...

...TL) olduğu, her iki tarafında da gecikmede kusuru bulunduğu vakıasından hareketle, gecikme... gecikme cezası , idare , kusur , yüklenici

Bu hükme göre; İdarenin, sözleşme konusu işlerle ilgili proje vb. ...ifasına ilişkin yükümlülüklerini Yüklenicinin kusuru olmaksızın yerine getirmemesi (yer teslimi... Yüklenicinin görüş ve talebinin; …

Yüklenicinin görüş ve talebi; İşe ait yer... ...önleyeceği, ayrıca bu iş için mevcut durum (rölöve) projesinin olması gerektiği, bu durumda yıkılacak... ...projesi olmadan ihaleye çıkılmasının idaresinin kusuru olduğu, yüklenicinin ise mevcut durum...

...Herhangi bir aya ait iş programına yüklenicinin kusuru nedeniyle uyulmadığı takdirde, daha... (6) Yüklenici idarece onaylanmış iş programına aynen uymak zorundadır. ...Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği’ne göre statik projelerin revize edilmesi gerektiği ve iş sahasından...