ve 27. maddesi kapsamında geçersizliğinden de söz edilemez. ...yazarak imzalaması gerektiği, eğer yüklenicinin, hakediş raporunun imzalanmasından... Belli edilen günde davacı vekili Avukat …, maddesi. ...sözleşme hükümlerine bağlı kalınamadığını, yasa ve sözleşmeye aykırı...

...istenen belgelerden hangilerinin taahhütname olarak sunulabileceği Kurum tarafından... adaylar ve istekliler ihale dışı bırakılır.  4734 sayılı Kanunun 10’uncu maddesinin dördüncü fıkrasının, … ...bulunanların doğrudan veya dolaylı veya alt yüklenici olarak, kendileri veya başkaları... ve Beton San.

Yüklenici … Taah. ...iddiasına yer verilmişse de; Belediye ve yüklenici … Taah. ...İnşaatı yapım işine ait sözleşmenin 9.2 maddesine göre değil … Valiliği Meteoroloji... Yapım İşleri Genel Şartnamesi 29’uncu maddenin 3’üncü...

...ödemelerinde yaşanan gecikmeler sebebiyle verilecek süre uzatımlarının hangi... ...Sözleşmenin eki olan Yapım İşleri Genel Şartnamesinde düzenlenen esaslar çerçevesinde... ...haller ve şartları” başlıklı 18 inci maddesinde; “Süre uzatımıyla ilgili... ...getirilmesine engel nitelikte olması ve Yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya...

...anılan kloza göre bir veya birden çok yüklenicinin sigorta konusuna verdiği... Bu kez davalı vekili karar düzeltme isteminde bulunmuştur. ...istemine ilişkin olup, mahkemece zeyilname ile inşaat bitiş tarihinin 14.12... maddesi uyarınca sel rizikosunun teminat...

Noterliğinin 26.05.2016 tarihli ve ... yevmiye nolu ihtarnamesiyle irat kaydedilen teminatın... maddesindeki ... Ş ve yükleniciler dava dışı ...

Adi Ortaklığı yükleniminde bulunan ve ... ...yüklenici herhangi bir hak talebinde bulunamaz. denilmektedir. tarih ve ... ...edilen yeni birim fiyatlar üzerinden yükleniciye ödenir.

...taraflı olarak belirlenen yeni birim fiyat yüklenicinin itirazı sonucunda oluşan... b) İdarede veya diğer idarelerde mevcut rayiçler. ...tespitlerinde Yapım İşleri Genel Şartnamesi (YİGŞ)’nin 22 nci maddesinin... Bu madde boş bırakılmıştır…”,

...sözleşme eki Yapım İşleri Genel Şartnamesi (YİGŞ)’nin 22 nci maddesi sıralamasına... ...imalatının birim fiyatının tespitinde yüklenici ile idaresi arasında oluştuğu... Bu madde boş bırakılmıştır.”, b) İdarede veya diğer idarelerde mevcut rayiçler.