...ve E-3357 sayı ile 08/04/2021 tarih ve E-5022 sayılı yazılarında özetle... ...süre uzatımı işlemlerinde İdaresi ile yüklenici arasında anlaşmazlık oluştuğu... Bu şartnamelerde teknik özelliklere ve tanımlamalara yer verilir.

Yüklenicinin görüş ve talebi; İşe... ...açıklamaların mahal listesi veya teknik şartnamelerle açıklanabileceği, idarelerin... Onarım ve Güçlendirme İşi”nde; ..

...personel için “teknik personel taahhütnamesi” verilmesinin yeterli olacağı... ...yürütecek teknik personelinin eğitimi ve mesleki niteliklerini gösteren belgeler... Tam aksine yüklenici firma …Ltd.

...gecikme cezası konusunda idaresi ile yüklenici arasında uyuşmazlık oluştuğu... ...bitim tarihinin 10/10/2019 olarak alınamayacağı, verilen süre uzatımı... ...taraflarının anlaşmazlığa ilişkin görüş ve değerlendirmeleri özet olarak aşağıda...

...mümkün olmadığına, uyarılara rağmen yüklenicinin iş programına uygun olarak... Hukuk Dairesinin 27.09.2017 tarih ve 2016/2422 E. Menfi zararın hesabına yönelik mevzuatta bir düzenleme...

...edilmesi ve hazırlanmasının şartnamede öngörülmediğinden tesis edilen... ...yüklenici tarafından tedarik edileceği, yüklenicinin toplam 330 günlük süre... Savunmanın Özeti :Savunma verilmemiştir.

...2022 yılı ödeneklerinin tespitinde, yüklenici ile idare arasında oluştuğu... ...hazırlar” ve Yapım İşleri Genel Şartnamesi (YİGŞ)’nin 17 inci maddesinde... ...ilişkin tarafların görüş, talep ve değerlendirmeleri aşağıda belirtildiği...

Duruma göre talep sonucundan daha azına karar verebilir. ...ödenmesinde, birim fiyat cetvelinde yüklenicinin teklif ettiği ve sözleşmenin... ...ine göre Yapım İşleri Genel Şartnamesi sözleşme ekleri arasındadır...

...sözleşme tarihi arasında geçen süre ve bunun sonucu 2008 yılına ait olup... ...rkası gereğince evvelce tahmin olunamayan veya tahmin olunup da iki tarafç... ...fazla sâyı ve masrafı gerektirse bile yüklenici bedelin artırılmasını isteyemez...

Davacı yüklenici şirket vekili, taraflar arasında ... giderlerinden Yapım İşleri Genel Şartnamesi’nin 6/6. ve 3. ...yüklenici firma ile ortak imzalanan ve MSB.507 pozundan yararlanılarak oluşturulan... Davacı yüklenici, davalı ise iş sahibidir.