maddesine göre “yükleniciye en fazla 60 günlük (cezalı) ek süre verilmesi... ...uygulamasına devam etmekle birlikte kusur ve eksiklikleri yüklenici hesabına kendisi giderir. hükmü bulunmaktadır. ...

...komisyonunun tespit ettiği eksiklikler, belirlenen sürede yüklenici tarafından giderilmezse bu sürenin bitiminden sonra... ...bu gecikme otuz günü geçtiği takdirde idare, yüklenici hesabına eksiklerin giderilmesini kendisi yaptırabilir. ...

İdare, belirli bir süre vererek bu işlerin yapılmasını yükleniciden isteyebilir. ...getirmediği takdirde idare, bu belirli işleri yüklenici hesabına yapar veya yaptırır.

...getirmediği takdirde idare, bu belirli işleri yüklenici hesabına yapar veya yaptırır. Yüklenicinin konuya ilişkin görüş ve talebi; 17/11/2020 tarihli ve 2020/189 sayılı dilekçesinde özetle;  

...kabul tutanağının onaylanmasından sonra da kalanının yüklenicinin SGK'dan ilişiksizlik belgesi getirmesi halinde... ...hesabının mahkemece çıkartıldığı, çıkartılan tasfiye kesin hesabına göre yüklenicinin iş sahibine borcunun bulunmadığı...

1) İdare, yüklenici ve yapı denetim görevlisi arasındaki her türlü iletişim, yazılı olarak yapılır.

...Yapım” işinde, binanın yerinin değiştirildiği, bu sebeple yüklenici tarafından yeniden düzenlenen zemin etüdü, mimari...

Dava dilekçesinde, yüklenicinin Kanun'un 25.

Yüklenicinin görüş ve talebi; İşe ait sözleşmenin 08/09...

Sorumluların savunmalarında; yüklenici firma olan … sahibi …