...ve iş eksilişi yapılması konusunda yüklenici ile idare arasında yaşanan... ...mevcut zemin kotlarının bilinmemesi nedeniyle taş dolgunun öngörülemediği... ...kadar idaresince görüş talep edilmiş ise de, adı geçen Kanun’un Ek...

...şartlarına göre belirlendiği, bu nedenle uygulama ayı fiyat farkı katsayısına... TL iş artışı yapılmıştır. ...edilen yeni birim fiyatlar üzerinden yükleniciye ödenir.

...dolgu imalatının gösterilmediği, bu nedenle dolgu imalatının yapımından... ...itiraz ettiği belirtilerek, idaresi ile yüklenici arasında anlaşmazlık oluştuğundan... toplam bedel üzerinden akdedilmiştir.

TL ) toplam bedel üzerinden akdedilmiştir. ...UPS) cihazları hususu ile ilgili olarak yüklenicisi ile idare arasında anlaşmazlık... ...mümkün olmayan gizli belge olması nedeniyle gelinen bu aşamada kaç adet...

...fazla ortaklı anonim şirket olması nedeniyle pay defteri ile dayanağı yönetim... Bu kişilerin; a) Gerçek kişi olması halinde adı, soyadı ve T.C. ...yapılacağı/malın teslim edileceği yer: Yüklenici işyeri- detayı 2268 Teknik...

...tarafından belgelendirilmesi şartının yüklenici tarafından yerine getirilmemiş... ...imza tarihinden yüz elli gün içinde işe başlanması gerektiğinin belirlendiğini... ...da siyasi sebeplerle kiralanamaması nedeniyle süre uzatım talebinde bulunduklarını...

...ihalelerine katılmaktan yasaklanmasına ilişkin 23.11.2007 tarih ve 26709 sayılı... ...Sözleşmenin uygulanması sırasında yüklenicinin 25. ...davacı şirkete sebebiyet verilen gecikme nedeniyle en az 156 gün ek süre verilmesi...

...edilip tutanağa bağlanmasına karşın yüklenicinin hakedişinden ceza kesilmemesi... ...hükmüne de itirazın bulunulmaması nedeniyle 1550 sayılı İlam’ın 9... ...ne ait 01.08.2008 tarihli 1 no’lu hakedişinden sözleşmenin 24.

...de meydana gelen terör faaliyetleri nedeni ile kiralanacak uçağın sahibinin... ...geldiği tarihi izleyen yirmi gün içinde yüklenicinin idareye yazılı olarak... ...edilebilecek haller aşağıda belirtilmiştir: a) Doğal afetler.

...girdiği tarihten sonraki 60 gün içinde yüklenicinin idareye yazılı olarak... ...üzere, idarenin en az on gün süreli ve nedenleri açıkça belirtilen ihtarına... sayılı işlemi ile Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın ... ...8'inin işin onaylı iş programına göre gecikmeli olarak ilerlediği...