...ihtimali, fiyat farkı verilmeyen işlerde yüklenicinin sözleşme döneminin tamamını... Bu nedenle piyasa şartlarındaki dalgalanmalar... Söz konusu işe ait idari şartnamenin 45.3.

...süre uzatımı konularında İdaresi ile yüklenici arasında uyuşmazlık oluştuğu... ...daha ekonomik bir çözüm olacağı, bu nedenle mikro tünel yöntem ile boru... İdare, sözleşme konusu işlerle ilgili proje vb.

Asıl davada davacı yüklenici tarafından gecikme cezasının... ...tarafından yaptırılan fazla işler nedeniyle işin teslim süresinin 27... ceza süresi , gecikme cezası , işin süresi , teslim tarihi

...Çatılı Piknik Masası Alımı ve Montajı işinde gecikme cezasının hatalı hesaplandığı... ...oluşmayacağı, dolayısıyla önce bu zararın yüklenici firmadan talep edilmesi gerektiği...

...Karayollarından geçiş izninin alınmaması nedeniyle işin durduğunu, birim fiyatlarında... Ş ve yükleniciler dava dışı ... Ortak Girişimi (adi ortaklığı) arasında düzenlenmiştir.

...kaynaklanan zarar, eksik ve ayıplı işler bedelinin tahsili talebinden... ...tamamlanmamasının sorumlusunun davacı olduğunu; bu nedenle davacının, şirketin taşeron... Davacı şirket yüklenici- müşavir, davalı ise iş sahibidir.

...edilen yeni birim fiyatlar üzerinden yükleniciye ödenir. ...mekanlarına uygun pozun bulunmadığı, bu nedenle YİGŞ’nin 22’nci maddesinin... ...ödeme yapıldığı gerekçesi ile verilmiştir.

...Başvuru sahibinin 2’nci iddiasına ilişkin olarak: 4734 sayılı Kamu İhale... ...sayılanlar doğrudan veya dolaylı veya alt yüklenici olarak, kendileri veya başkaları... ...yapısı bilgilerinin beyan edilmediği, bu nedenle anılan isteklinin gerçekçi...

...yapılması imalatı ile ilgili olarak: Yüklenicinin konuya ilişkin görüş... toplam bedel üzerinden akdedilmiştir. ...alımları ile yapım işlerinin özelliği nedeniyle idarelerce hazırlanmasının...