...Şartnamesinin “Sözleşmede bulunmayan işlerin fiyatının tespiti” başlıklı... ...kalan ancak öngörülemeyen durumlar nedeniyle bir iş artışının zorunlu... ...edilen yeni birim fiyatlar üzerinden yükleniciye ödenir.

...farkı alacağının tahsili istemine ilişkindir. Davacı yüklenici, davalı iş sahibidir. ...yapısından oldukça farklı olması nedeniyle zemin kazı işlerinin işin...

ile yüklenici firma arasında işe başladıktan sonra O.G.M. Yüklenici ihale konusu işin kontrolünü sağlamak üzere O.G.M. ...güzergah bilgilerine yer verilmediği ve bu nedenle maliyet hesaplamasının yapılamadığı...

Yüklenicinin talebi üzerine “… ...çakıl veya kırmataş ile yapılması nedeniyle yeni fiyat yapılmasına” karar... çalışmaların yürütüleceği” ifade edilmiştir. İdareyi ve yükleniciyi bağlar.

...ve/veya ileri teknoloji gerektirmesi nedeniyle açık ihale usulünün uygulanamadığı... ...maddesinde aşağıda belirtilen işlerde yüklenici firma tarafından teknik, idari... Ödenek işlemlerinin doğru yapılması, 2.5.

...hesaplanan KDV tutarlarının geç ödenmesi nedeniyle süre uzatımı talep ettiği... ...uzatımının belirlenmesi konusunda İdaresi ile yüklenici arasında uyuşmazlık oluştuğu... hakediş , KDV , süre uzatımı

’ya tek başına, ödettirilmesine karar verilmiştir. ...iş artışına gidilmesi ve bu suretle yükleniciye anahtar teslimi götürü...

Belediyesi tarafından Yüklenici ... .işi” için ihale tarihinin 25.11.2013 olduğu, ihalenin ... -TL tutarındaki ödeme ile kamu zararına neden olunmuştur.

...girdilere uygun biçimde belirlenmemesine neden olduğu, söz konusu hususun mevzuata... ...içeriği teknik şartnamede belirtilen ve yüklenicin sorumluluğunda olan yükümlülükler... b) İşçilerin dağılımı: Toplam işçi sayısı : 66 KİŞİ …”