...zarfında sözleşme yapılmasına ilişkin noter, sözleşme damga vergisi... ...davacılara ödenmesi gerektiği, davacı yüklenicinin kâr mahrumiyeti için... ...kaybının da ödenmesi gerektiğini, bu nedenlerle fazlaya ilişkin talep ve...

...hizmet yolları ile kamuya açık yollarda işin devamı süresince alınması gereken... yükleniciye aittir.” hükmü yer almaktadır.

...bakılan davanın açıldığı; Mevzuatta yüklenicinin taahhüdünü süresi içerisinde... fıkrası uyarınca istinaf başvurusunun reddine karar verilmiştir. KARAR SONUCU : Açıklanan nedenlerle; 1.

...gerekçesiyle sözleşmenin fesh edilerek yükleniciye sözleşme bedelinin %80’inin... … tarihinde yapıldığı, işin süresinin ……… ...sözleşmelerinde, öngörülemeyen durumlar nedeniyle bir iş artışının zorunlu...

...Kars Sarıkamış 7 Kasım Göleti” işinde, kil ocağına ulaşım için... ...alımları ile yapım işlerinin özelliği nedeniyle idarelerce hazırlanmasının... yükleniciye aittir” ,

...farkının hesaplanarak tahsili istemine ilişkindir. ...mali yükümlülüklerin ihdası gibi nedenlerle fiyat farkı verilmesi talebinde... Davacı yüklenici, davalı iş sahibidir.

...idareden kaynaklanan nedenlerle gecikmesi nedeniyle yükleniciye süre uzatımı... Bu kapsamda revize edilen iş programına yüklenicinin kusuru nedeniyle... İhzarat, iş programlarına uygun yapılacaktır. ...idarece onaylanmış iş programına aynen uymak zorundadır. ...Herhangi bir aya ait iş programına yüklenicinin kusuru nedeniyle uyulmadığı...

...Hizmeti Alımı (9 Aylık)” ihalesine ilişkin olarak İz Sosyal Hizm. Yüklenicinin bu iş nedeniyle idareye ve Sosyal Sigortalar... Bu incelemeler yüklenici veya vekili ile birlikte yapılır.

...ekonomik olarak zor duruma düşmesine neden olunduğu, buna rağmen büyük... ...yayımlanan kararın iptali istenilmiştir. ...Sözleşmenin uygulanması sırasında yüklenicinin 25. ...verilen kararda; davacı şirketin iş programına uymadığı, programın gerisinde...

...olmadığı belirtilerek yüklenicinin iş programına uygun olarak edimlerini yerine... Kararın açıklanan nedenle bozulması gerekmiştir. ...tarihinde yeniden sözleşme feshine ilişkin talepte bulunulduğunu, 19/01... Davacı yüklenici, davalı iş sahibidir.