...hesaplanmasını talep etmesi üzerine, idaresi ve yüklenici arasında oluşan anlaşmazlığın... ...mücbir sebepler veya idareden kaynaklanan nedenlerle işin bitim tarihinin süre... ...ve bu süreye göre revize edilen iş programına uygun olarak yapılan iş... ...tutulmuş olup, anlaşmazlık konularına ilişkin tarafların görüş ve değerlendirmeleri...

Savunmanın Özeti :Savunma verilmemiştir. ...konusu malzemenin teslim edilmemesi nedeniyle kamu kurum ve kuruluşların... ...idarece ortaya konulamadığından, yüklenici hakkında verilen yasaklılık...

Bu tutanak komisyon üyeleri ve yüklenici tarafından imzalanır.” “ …ile Hakedişi Düzenleyenler Diğer Sorumlular ( . ...fiyat farkı uygulanan işlerde, zorunlu nedenler dışında, hakedişlerin, uygulama... ...ait endeksi; “Uygulama ayı” iş programına uygun olarak işlerin gerçekleştirilmesi...

...vermesi ve iş süresince istihdam etmesi nedeniyle … YTL.ye tazmin hükmü verilmiştir... Yüklenici bu tebliğe uymaya mecburdur. ...sözleşmeye göre 7 adet teknik personeli iş başında bulundurması gerekirken...

...iş artışı/eksilişi, süre uzatımı işlemlerinde İdaresi ile yüklenici arasında... Bundan dolayı bir gecikme olursa sorumluluğu yükleniciye aittir.

...sözleşmenin idarece feshi nedeniyle yükleniciye 4735 sayılı Kanunun 24... TL’ye tazmin hükmü verilmiştir. ...sözleşmelerinde, öngörülemeyen durumlar nedeniyle bir iş artışının zorunlu...

Karar bu nedenlerle bozulmalıdır. ...karar davalı vekilince temyiz edilmiştir. ...kabul tutanağının onaylanmasıyla ve yüklenicinin bu işten dolayı idareye...

...ihale dokümanına göre belirlenen iş programına uyulmadığının sabit olduğu... KARAR SONUCU : Açıklanan nedenlerle; 1. ...süre uzatımına ilişkin onayının yükleniciye bildirildiği tarihten itibaren... fıkrası uyarınca istinaf başvurusunun reddine karar verilmiştir.

...idareden kaynaklanan nedenlerle gecikmesi nedeniyle yükleniciye süre uzatımı... Bu kapsamda revize edilen iş programına yüklenicinin kusuru nedeniyle... ...idarece onaylanmış iş programına aynen uymak zorundadır. fiyat farkı , iş programı , ödenek dilimleri , revize iş programı ...Herhangi bir aya ait iş programına yüklenicinin kusuru nedeniyle uyulmadığı...