Borçların ifasına ilişkin BK’nın 68. ...sözleşme düzenlendiği, geç teslim nedeniyle davalı tarafından cezai şart... ...Mahkemece Özel Dairenin bozma kararına uymak gerekirken yanılgılı değerlendirmeyle... ...sözleşmelerin 34.2.maddesindeki “Yüklenicinin sözleşmeye uygun olarak...

...mümkün olmadığının ileri sürülmesi nedeniyle Mahkemelerinin 12.11.2013 ve... ...geldiği tarihi izleyen yirmi gün içinde yüklenicinin idareye yazılı olarak... ...sözleşmede belirtilen teslim tarihi ve programına uygun olarak teslimatın da... Dava konusu ihaleye ilişkin teknik şartnamede, kül miktarının max.

...İşlemlerine Dair Yönetmelik uyarınca usulî işlemlerin yerine getirilmediği ileri... Açıklanan nedenlerle; Ankara 13. Yüklenicinin ilk muayenede kabul edilmeyen...

KARAR SONUCU : Açıklanan nedenlerle; 1. maddesinde yer verilmiştir. maddesine istinaden feshedilmiştir. Dava dilekçesinde, yüklenicinin Kanun'un 25.

...yerinin tahsisi akabinde talebin yatırım programına alınacağını bildirdiği... ...süre uzatımı konusunda İdaresi ile yüklenici arasında uyuşmazlık oluştuğu... toplam bedel üzerinden akdedilmiştir.

Kişinin tek başına istinaf hakkı yoktur. ...talebinin kabulüne, müvekkil idare ile yüklenici ... ...aykırı olarak yerine getirilmemesi nedeniyle, kesin teminat mektubu bedeli...

...programında 2021 yılı ödeneğinin tespitinde, yüklenici ile idare arasında oluştuğu... iş programı , ödenek aktarımı ...ödenek harcanmasının planlandığı, bu nedenlerle sözleşme ödeneklerinin değiştirildiği...

...Şayet sözleşmenin mücbir sebep nedeniyle feshedilmesi söz konusu olsa... kişi ile yapılacak … Belediyesi ... ...neticesinde iş eksilişi kapsamında yükleniciye yersiz ödemede bulunulması...

maddesinde yazılı nedenlerle kararın düzeltilmesi istenebilir. Savunmanın Özeti :Savunma verilmemiştir. ...bitiminde bu devre dikkate alınmaz ve İdare Yükleniciden teknik şartları yerine...