(6) Yüklenici idarece onaylanmış iş programına aynen uymak zorundadır.

...verilmesi ve fiyat farkı hesaplanması ile ilgili olarak idaresi ve yüklenici arasında oluşan anlaşmazlığın Kurulumuzca karara...

...süre uzatımlarına fiyat farkı hesaplanması hususlarında yüklenici ile idare arasında oluşan anlaşmazlığın karara...

Yapılan işlerin bedellerinin ödenmesinde, yüklenicinin teklif ettiği toplam bedel esas alınır.”,

...bağlı olarak işin tesliminde yaşanan 38 günlük gecikme için yükleniciye yapılacak ödemelerden kesilmesi gereken gecikme...

Bu sözleşmeyi davacı yüklenici, davalı ise iş sahibi sıfatlarıyla imzalamışlardır.

Yüklenici kesin metraj ve hesapları inceleyip itirazsız imzalarsa hesapların idarece incelenmesine başlanır.

...İkmal İnşaatı” işinde; yeni birim fiyat tespiti ile ilgili yüklenici ile idare arasında oluştuğu belirtilen anlaşmazlık...

...değişikliği nedeniyle meydana gelen yeni birim fiyatların tespitinde yüklenici ile idare arasında oluştuğu belirtilen anlaşmazlığın...

Yüklenicinin konuya ilişkin görüş ve talebi; Yüklenici, hafriyat istiap bedelinin analizlerde kamyon başına...